900109788_28826776 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-77919/20-19-575

г. Москва

25 мая 2021 года

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Дидык А.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного Общества «Управление  буровых работ – 52» (ИНН 7804490157)  

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" (ИНН  7703617713)  

о взыскании денежных средств в размере 3 222 930 руб., 

по встречному иску ООО "БАУЭР Технология" к АО «Управление буровых работ – 52»  о взыскании 13 125 713, 25 руб.  

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Мосты и тоннели» (117545, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 9,  ПОМЕЩЕНИЕ 20, ОГРН: 1165001050785, Дата присвоения ОГРН: 16.02.2016, ИНН:  5001107429)  

с участием: от истца – Бикина К.Е. по доверенности; от ответчика – Калашникова А.А. по доверенности; третье лицо – не явился (о времени и месте извещен надлежащим образом). 

РЕШИЛ:

Требование Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52»  удовлетворить в части.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология"  в пользу Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» 373.715 руб. 00  коп. неустойки за нарушение сроков, установленных графиком строительства объекта,  200.000 руб. 00 коп. убытков, связанных с мобилизацией, а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 14.474 руб. 00 коп.  

В остальной части иска – отказать. 

Требования Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология"  по встречному иску удовлетворить в части.  

Взыскать с Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" 284.420 руб. 26 коп.  задолженности, а также 8.688 руб. расходы по уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска – отказать. С учетом произведенного судом взаимозачета требований. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БАУЭР Технология" в  пользу Акционерного Общества «Управление буровых работ – 52» денежные средства  в размере 289.294 руб. 74 коп, а также разницу по уплате государственной пошлины в  сумме 5.786 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: С.В. Подгорная