ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994 Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-69845/2023

Дело № А40-105457/23

г. Москва

15 ноября 2023 года

Резолютивная часть постановления оглашена: 14 ноября 2023 года

Полный текст постановления изготовлен: 15 ноября 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семёновой А.Б.,

судей Кузнецовой Е.Е., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "МДТ Групп" на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2023 по делу № А40-105457/23

по иску ООО "Интеграция" (108841, Россия, г Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, Троицк г, Полковника Милиции ФИО2 ул, д. 8, этаж 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.08.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 775101001)

к ООО "МДТ Групп" (115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Космодамианская наб., д. 4/22, к. А, помещ./этаж I/подвал, ком./офис 2/65, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 770501001) о взыскании задолженности по Договору №02/08-2021 от 02.08.2021 г. в размере 8 540 087 руб. 36 коп., пени по факту фактической оплаты долга, задолженность по Договору №09/09-2021 от 09.09.2021 в размере 21 039 569 руб. 50 коп., задолженность по Договору №01/08- 2022 от 01.08.2022 в размере 522 522 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Интеграция" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "МДТ Групп" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору №02/08-2021 от 02.08.2021 в размере 8 540 087 руб. 36 коп., пени по факту фактической оплаты долга, задолженности по договору №09/09-2021 от 09.09.2021 в размере 21 039 569 руб. 50 коп., задолженности по договору №01/08-2022 от 01.08.2022 в размере 522 522 руб. с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением от 22.09.2023 с ООО "МДТ Групп" в пользу ООО "Интеграция" взыскана задолженность по договору строительного подряда № 02/08-2021 от 02.08.2021, дополнительному соглашению № 2 и дополнительному соглашению № 3 в размере 7 215 434 руб., пени в размере 1 324 653 руб. 36 коп., задолженность по договору строительного подряда № 09/09-2021 от 09.09.2021 и дополнительному соглашению № 2 в размере 17 470 097 руб. 50 коп., пени в размере 3 569 472 руб., задолженность по договору строительного подряда № 01/08-2022 от 01.08.2022 в размере 475 020 руб., пени в размере 47 502 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 168 700 руб.

Не согласившись с судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой. В судебное заседание апелляционного суда стороны явку не обеспечили, направили ходатайства об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.

К материалам дела приобщен текст мирового соглашения, подписанный сторонами. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке ст.63 АПК РФ.

Согласно ч.1 ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. В соответствии с ч. 1 ст.141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. В силу ч. 6 ст.141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство сторон, исследовав условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

На основании ч. 2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Поскольку в соглашении стороны согласовали, что ответчик возмещает истцу уплаченную госпошлину в полном объеме, апелляционный суд не рассматривает вопрос о ее возврате из федерального бюджета и о применении абз. 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 139-141, 150, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2023 по делу № А40-105457/23 отменить, утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "Интеграция" и ООО "МДТ Групп", на следующих условиях: 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. Москва                                                                                              «10» ноября 2023г.

ООО «МДТ Групп» (ИНН:

<

***>/КПП:770501001), именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице Генерального Директора ФИО3, действующего на основании Устава, и

ООО «Интеграция» (ИНН:

<

***>/КПП:775101001), именуемое в дальнейшем «Истец», в лице Генерального Директора ФИО4, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в целях мирного урегулирования спора, руководствуясь частью 4 статьи 49, статьями 138 - 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ. в результате переговоров приняли решение заключить настоящее мировое оглашение по делу № А40-105457/23 по иску ООО «Интеграция» к ООО «МДТ Групп» о взыскании задолженности за выполненные по договорам строительного подряда работы на следующих условиях.

1. Ответчик обязуется в срок с «25» ноября 2023 года до «25» апреля 2024 года в соответствии с графиком, указанным в Приложении №1 настоящего Мирового соглашения уплатить Истцу сумму основного долга в размере - 25 160 551 руб. 48 коп. (Двадцать пять миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один рубль сорок восемь копеек) являющегося предметом иска по делу № А40-105457/23.

2. Ответчик обязуется в срок с «25» ноября 2023 года до «25» апреля 2024 года в соответствии с графиком, указанным в Приложении №1 настоящего мирового соглашения возместить Истцу неустойку по гражданскому делу в размере - 1 000 000 руб. 00 коп. (Одного миллиона рублей ноль копеек).

3.  Судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу - 168 700 руб. 00 коп. относятся на Ответчика. Ответчик обязуется уплатить Истцу судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу № А40-105457/23 в срок до «25» апреля 2024 года.

4.  При условии выполнения Ответчиком обязательств по п. 1 настоящего Мирового соглашения Истец отказывается от части суммы пени в размере - 3 941 627 руб. 36 коп. (Три миллиона девятьсот сорок одна тысяча шестьсот двадцать семь рублей тридцать шесть копеек) по иску о взыскании задолженности за выполненные по договорам строительного подряда работы. Под невыполнением Ответчиком обязательств по п.1 Мирового соглашения Стороны предусматривают неуплату суммы задолженности в срок 3 (три) и более календарных дня, с наступления календарной даты внесения ежемесячного платежа в соответствии с графиком, указанным в Приложении №1 настоящего Мирового соглашения. Доказательством надлежащею выполнения Ответчиком обязательств по п. 1 Мировою соглашения будет являться платежное поручение исполненное банком или банковская выписка по расчетному счету с указанием перечисления денежных средств в пользу Истца.

5. Представители Сторон обязуются подписать итоговые акты сдачи-приемки работ по всем заключенным договорам - не позднее «15» декабря 2023г.

6. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Девятого арбитражного апелляционного суда.

На основании изложенного Стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение, производство по делу № А40-105457/23 - прекратить.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.

Подписи сторон.

Приложение № 1

График погашений задолженности по Мировому Соглашению

Ежемесячный

платеж с 25.11.2023 г.-25.04.2024г.

Дата платежа

(не позднее 25-го числа календарного месяца)

Расчет размера задолженности с учетом внесения ежемесячного платежа

3 000 000,00 р.

25.11.2023 г.

26 329 251. 48р. - 3 000 000,00 р. = 23 329 251 ,48 р.

3 000 000,00 р.

25.12.2023 г.

23 329 251.48 р. - 3 000 000,00 р. = 20 329 251,48 р.

3 000 000,00 р.

25.01.2024 г.

20 329 251.48 р. - 3 000 000,00 р. = 17 329 251,48 р.

3 000 000,00 р.

25.02.2024 г. 

17 329 251,48 р. - 3 000 000.00 р. - 14 329 251.48 р.

3 000 000.00 р.

25.03.2024 г.

14 329 251.48 р. - 3 000 000.00 р. = 11 329 251,48 р.

11 329 251.48 р.

25.04.2024 г.

11 329 251.48 р. - 11 329 251.48 р. = 00,00 р.

Расчет суммы задолженности по мировому соглашению с учетом размера общего основного долга, неустойки и государственной пошлины за предъявление искового заявления:

25160551 руб. 48 коп. + 1000000 руб. + 168700 руб. 00 коп. = 26 329 251 руб. 48 коп.

Подписи сторон».

Производство по делу № А40-105457/23 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                            А.Б. Семёнова

 

Судьи                                                                                                    Е.Е. Кузнецова

 

В.И. Тетюк