АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

 

Дело № А28-3294/2024

г.Киров

20 марта 2025 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Четвериковой А.А.,  

рассмотрев дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Рост» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610000, 

<

...>)  

о взыскании 1 206 718,65 рублей, и встречное исковое требование о взыскании 3 264 280 рублей, 

при участии в судебном заседании представителей: истца- ИП ФИО2, ФИО3, по доверенности от 21.03.2024, 

ответчика-Логиновского О.В., по доверенности от 28.02.2024 № 1-АР,  

 руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Рост» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) задолженность в размере 863 175 (восемьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 копеек, неустойку в размере 343 543,65 (триста сорок три тысячи пятьсот сорок три) рубля 65 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Рост» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 25 067 (двадцать пять тысяч шестьдесят семь) рублей 00 копеек.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Рост» (ИНН: 

<

***>,  

ОГРН: 

<

***>) неустойку в размере 361 273 (триста шестьдесят одна тысяча двести семьдесят три) рубля 00 копеек, в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 21 759 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в остальной части иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Рост» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 265 (пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек.  

Произвести зачет встречных требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Рост» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) денежную сумму 823 686,65 (восемьсот двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 65 копеек.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  

месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.  

 Судья Прозорова Е.Ю.