51_15832391 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-195893/15-117-1628

11 мая 2017 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, в порядке ст. 18 АПК РФ, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Денисовым Д.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального  государственного унитарного предприятия «Главное управление инженерных работ №  2 при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1027739151285)  

к обществу с ограниченной ответственностью «РУСАЛЬЯНС СТРОЙ» (ОГРН  1103528008033)  

о взыскании по договору субподряда № 1638-2014/СМР от 22 июля 2014 года  неотработанного аванса в размере 1 544 847 852 руб. 80 коп., процентов за пользование  авансом, как коммерческим кредитом, в размере 120 015 367 руб. 56 коп., неустойки за  нарушение сроков выполнения работ в размере 454 261 087 руб. 35 коп., неустойки за  непредоставление обеспечения по отработке/возврату авансовых средств в размере 53  142 766 руб. 13 коп.,  

по встречному иску о взыскании по договору субподряда № 1638-2014/СМР от 22 июля  2014 года долга в размере 353 426 656 руб. 18 коп., неустойки в размере 39 301 044 руб.  17 коп.,  

третьи лица – Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное казенное  предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства  обороны Российской Федерации», временный управляющий общества с ограниченной  ответственностью «РУСАЛЬЯНС СТРОЙ», Трулов Максим Владимирович  

при участии: 

от истца – Михалев Д.В., по дов. № 34/6/2-150Д от 28 сентября 2016 года;  от ответчика – Лобовиков М.Ю., по дов. № б/н от 11 мая 2017 года;  

от третьих лиц – не явились, извещены. 

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  

управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального  

строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛЬЯНС  

СТРОЙ» по договору субподряда № 1638-2014/СМР от 22 июля 2014 года долг в  размере 353 426 656 руб. 18 коп., неустойку в размере 39 301 044 руб. 17 коп., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.  

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию  «Главное управление инженерных работ № 2 при Федеральном агентстве специального  строительства» из дохода федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 6 000 руб. На возврат государственной пошлины  выдать справку.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.В. Козленкова