АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

04 мая 2022 года

Дело № А33-3811/2022

Красноярск

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 19 апреля 2022 года.

Мотивированное решение составлено 04 мая 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 26.03.2001)

к обществу с ограниченной ответственностью "Пакер Сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва, дата регистрации 17.10.2006)                     

о взыскании штрафа,

без вызова сторон,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Пакер Сервис" (далее – ответчик) о взыскании 400 000,00 руб.  штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору № В042621/0056Д от 01.01.2021.

Определением от 24.02.2022 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

18.04.2022 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

В Арбитражный суд Красноярского края 21.04.2022 (зарегистрировано 26.04.2022) поступило заявление ответчика о составлении мотивированного решения по настоящему делу.

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 19.04.2022.

Ответчиком срок, предусмотренный частью 2 статьи 229 АПК РФ, на подачу заявления о составлении мотивированного решения не пропущен.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 АПК РФ.

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Пакер Сервис" (подрядчик) заключен договор № В042621/0056Д от 01.01.2021, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы с применением комплекса гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. 

Цена договора составляет 149 034 517,78 руб. с учетом НДС (пункт 4.1 договора).

Согласно пункту 1.2. раздела 5 договора  документы заказчика, передаваемые подрядчику по акту приема-передачи локальных нормативных документов (ЛДН) (приложение №16 к договору) являются неотъемлемой частью договора и обязательны для соблюдения и руководства подрядчиком.

В силу пунктов 31, 35 приложения №16 к договору подрядчику переданы ЛНД: положение общества с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" "Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" № ПЗ-05 Р-0771 ЮЛ-428 версии 1.00 (далее по тексту - Положение) и Положение общества с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" "Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества" №ПЗ-05 Р-0905 ЮЛ-428 версии 1.00 (далее по тексту – "Положение по ПБОТОС").

В соответствии с подпунктами 4.2.1 - 4.2.2. Положения по ПБОТОС заказчик вправе в любое время проводить проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения работ. Такие проверки могут проводиться как представителями заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных заказчиком. Основанием для проведения проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС и ЛНД заказчика. Подрядчик должен оказывать заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты проверок соблюдения требований Положения по ПБОТОС оформляются актом проверки выполнения договорных обязательств подрядной организацией по форме приложении 1 к Положению (пункт 4.3.1 Положения по ПБОТОС).

На основании пункта 3.4.1 Положения по ПБОТОС, пункта 5.2. Положения перед началом работ на объектах общества все вновь прибывшие и привлекаемые к выполнению работ работники подрядных и субподрядных организаций обязаны пройти вводный инструктаж в ГПК (группа производственного контроля службы по обеспечению безопасности производственных процессов заказчика); каждый работник подрядных и субподрядных организаций обязан иметь при себе талон прохождения вводного инструктажа по форме приложения № 11 к положению, выдаваемый специалистами ГПК.

18.04.2021 на территории жилого городка Карьера 13 Куюмбинского лицензионного участка выявлено, что у работника подрядчика машиниста подъемного агрегата ФИО1 отсутствовал при себе талон о прохождении вводного инструктажа в ГПК, связи с чем составлен акт проверки № 357.

Пунктом п. 3.2.5 Положения по ПБОТОС установлено, что каждый работник подрядчика на весь срок проведения работ на объектах заказчика должен иметь при себе справку о прохождении предвахтового медицинского осмотра.

11.04.2021 на территории жилого городка Карьера 13 Куюмбинского лицензионного участка было выявлено, что у работника подрядчика механика ФИО2 отсутствовала при себе справка о прохождении предвахтового медицинского осмотра, о чем составлен акт проверки № 341.

За нарушение подрядчиком требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) штрафные санкции устанавливаются приложением №2 к приложению №15 к договору (пункт 7.1.8 раздела 2 договора).

Согласно пункту 6 Приложения №2 к приложению №15 к договору за нарушение требований локальных нормативных актов заказчика в области ПБОТОС, обязанность соблюдения которых предусмотрена договором, доведенных до сведения подрядчика в установленном порядке, предусматривается штраф в размере 200 000,00 руб. за каждый выявленный факт.

За выявленные нарушения договорных обязательств заказчик начислил штраф в размере 400 000,00 руб. 

Пунктом 15.3 Раздела 2 Договора предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров между сторонами, срок для ответа на претензию - в течение 30 календарных дней со дня направления претензии. В случае недостижения согласия, споры между сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения заказчика.

Заказчик в адрес подрядчика направил претензию №10097 от 28.05.2021 с требованием оплаты штрафа в установленный договором срок. Претензия направлена Почтой России и вручена 09.06.2021 (опись, отчет об отслеживании отправления).  

Претензия оставлена подрядчиком без исполнения, в связи с чем заказчик обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Из материалов дела следует, что между обществом с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Пакер Сервис" (подрядчик) заключен договор № В042621/0056Д от 01.01., по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы с применением комплекса гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Правоотношения сторон регулируются главами 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Из вышеприведенных положений статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что под неустойкой законодатель понимает денежную сумму, являющуюся мерой гражданско-правовой ответственности и одним из способов обеспечения обязательств, основанием для исчисления и последующего взыскания которой является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности просрочка исполнения обязательства. Соглашение о неустойки подлежит заключению сторонами в письменной форме. 

Согласно пункту 1.2. раздела 5 договора, документы заказчика, передаваемые подрядчику по акту приема-передачи локальных нормативных документов (ЛДН) (приложение №16 к договору) являются неотъемлемой частью договора и обязательны для соблюдения и руководства подрядчиком.

В силу пунктов 31, 35 приложения №16 к договору подрядчику переданы ЛНД: положение общества с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" "Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" № ПЗ-05 Р-0771 ЮЛ-428 версии 1.00 (далее по тексту - Положение) и Положение общества с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" "Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества" №ПЗ-05 Р-0905 ЮЛ-428 версии 1.00 (далее по тексту – "Положение по ПБОТОС").

В соответствии с подпунктами 4.2.1 - 4.2.2. Положения по ПБОТОС заказчик вправе в любое время проводить проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения работ. Такие проверки могут проводиться как представителями заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных заказчиком. Основанием для проведения проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС и ЛНД заказчика. Подрядчик должен оказывать заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты проверок соблюдения требований Положения по ПБОТОС оформляются актом проверки выполнения договорных обязательств подрядной организацией по форме приложении 1 к Положению (пункт 4.3.1 Положения по ПБОТОС).

На основании пункта 3.4.1 Положения по ПБОТОС, пункта 5.2. Положения перед началом работ на объектах общества все вновь прибывшие и привлекаемые к выполнению работ работники подрядных и субподрядных организаций обязаны пройти вводный инструктаж в ГПК (группа производственного контроля службы по обеспечению безопасности производственных процессов заказчика); каждый работник подрядных и субподрядных организаций обязан иметь при себе талон прохождения вводного инструктажа по форме приложения № 11 к положению, выдаваемый специалистами ГПК.

18.04.2021 на территории жилого городка Карьера 13 Куюмбинского лицензионного участка выявлено, что у работника подрядчика машиниста подъемного агрегата ФИО1 отсутствовал при себе талон о прохождении вводного инструктажа в ГПК, связи с чем составлен акт проверки № 357.

Пунктом п. 3.2.5 Положения по ПБОТОС установлено, что каждый работник подрядчика на весь срок проведения работ на объектах заказчика должен иметь при себе справку о прохождении предвахтового медицинского осмотра.

11.04.2021 на территории жилого городка Карьера 13 Куюмбинского лицензионного участка было выявлено, что у работника Подрядчика механика ФИО2 отсутствовала при себе справка о прохождении предвахтового медицинского осмотра, о чем составлен акт проверки № 341.

За нарушение подрядчиком требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) штрафные санкции устанавливаются приложением №2 к приложению №15 к договору (пункт 7.1.8 раздела 2 договора).

Согласно пункту 6 Приложения №2 к приложению №15 к договору за нарушение требований локальных нормативных актов заказчика в области ПБОТОС, обязанность соблюдения которых предусмотрена договором, доведенных до сведения подрядчика в установленном порядке, предусматривается штраф в размере 200 000,00 руб. за каждый выявленный факт.

За выявленные нарушения договорных обязательств истец начислил штраф в размере 400 000,00 руб. (200 000,00 руб. + 200 000,00 руб.).

Ответчик в отзыве на исковое заявление не согласился с предъявленным требованием, поскольку за апрель 2021 года стороны подписали акты выполненных работ: № 04.25.005 от 25.04.2021 скв. 1804 САРЕХ, № 04.30.007 от 30.04.2021 скв. 10305 ОРЕХ, № 04.30.031 от 30.04.2021 скв. 7503 ОРЕХ, № 04.30.032 от 30.04.2021 скв. 7502, в которых не указано о совершенных ответчиком 11 и 18 апреля 2021 года нарушениях. По мнению ответчика, истец, подписав указанные акты, фактически отказался от своего права предъявлять какие-либо претензии по подобным обстоятельствам (пункт 6 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), заявленное истцом требование о возмещении штрафа в размере 400 000,00 является злоупотреблением правом.

Суд считает довод ответчика неправомерным. 

Подписание акта выполненных работ в силу норм гражданского законодательства является лишь доказательством принятия выполненных ответчиком работ на объекте. При этом у заказчика сохраняется право на взыскание неустоек за нарушение подрядчиком условий договора. Действия истца  по подписанию акта не является основанием для вывода об отказе заказчика от права на взыскание неустоек. Положения пункта 6 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к рассматриваемому спору не применимы.

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию 400 000,00 руб. штрафа.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

С учетом результата рассмотрения спора, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 000,00 руб. 

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 АПК РФ, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пакер Сервис"                               (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва, дата регистрации 17.10.2006)                     в пользу общества с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 26.03.2001) 400 000,00 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору                              № В042621/0056Д от 01.01.2021, 11 000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя. 

 

Судья

О.С. Щёлокова