АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67-1743/2024  

16.07.2024 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной, при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания Н.М. Набатниковой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента  капитального строительства Администрации города Томска об уточнении размера исковых  требований в рамках дела по исковому заявлению Департамента капитального строительства  Администрации города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному  обществу «Строительное управление томской домостроительной компании»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 143 862,95 руб. неустойки в виде  штрафа, начисленной в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по  муниципальному контракту № 16 от 18.02.2021,  

третьи лица: акционерное общество «Том-Дом Томской домостроительной компании» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), Счетная палата города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>),  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с акционерного общества «Строительное управление томской  домостроительной компании» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Департамента капитального строительства Администрации города Томска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 114 386,30 руб. неустойки.  

 В удовлетворении остальной части требований отказать. 

 Взыскать с акционерного общества «Строительное управление томской  домостроительной компании» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 2 444 руб. государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Судья Н.Н. Какушкина