Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«30» марта 2022 г.  Дело № А12-21594/2021  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией  Александровной,  

при участии в судебном заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Эпрон» - ФИО1, доверенность от  23.05.2019;  

от общества с ограниченной ответственностью «Проектно – изыскательский институт  ВолгаГражданПроект» - ФИО2, доверенность от 24.11.2020;  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Эпрон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Проектно – изыскательский институт ВолгаГражданПроект»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании перечисленного по договору подряда  аванса и неустойки за нарушение сроков выполнения работ, по встречному исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Проектно – изыскательский институт  ВолгаГражданПроект» к обществу с ограниченной ответственностью «Эпрон» о взыскании  денежных средств за дополнительно выполненные работы;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

по первоначальному исковому заявлению взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Проектно – изыскательский институт ВолгаГражданПроект» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Эпрон»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 540 000 рублей, перечисленных по договору от  05.02.2021 № 01-15/21 на выполнение проектных работ, а также 13 018 рублей расходов по уплате  государственной пошлины. В удовлетворении остальной части первоначальных исковых  требованиях отказать.  

В удовлетворении встречного искового заявления отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Проектно – изыскательский  институт ВолгаГражданПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с депозитного счета  Арбитражного суда Волгоградской области денежные средства в размере 40 000 рублей,  внесенные в счёт оплаты судебной экспертизы по платежным поручением от 20.10.2021 № 40 на  сумму 40 000 рублей, после представления заявления с банковскими реквизитами для  перечисления денежных средств.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со  дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Волгоградской области.  

СУДЬЯ Е.В. Пономарева  Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 9:37:22Кому выдана Пономарева Елена Викторовна