АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-2318/2021

11 апреля 2022 г.

г. Барнаул

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1 (до перерыва), помощником  судьи Фоминой А.В. (после перерыва), рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «СтройКомплект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), место нахождения: 634029,  

<

...>) к муниципальному казенному  учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и  дорожного хозяйства администрации города Бийска» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), место нахождения: 659303, 

<

...>):  

- о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения муниципального  контракта;  

- о взыскании 2 376 481 руб. 20 коп. долга, 249 510 руб. 74 коп. пени за период с  11.02.2021 по 04.04.2022, с последующими начислением по день фактической оплаты  задолженности;  

- о взыскании 1 803 159 руб. 18 коп. неосновательного обогащения, 164 629 руб. 

78 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.12.2020  по 04.04.2022, с последующими начислением по день фактической оплаты  задолженности;  

- о признании действия по предъявлению требования об осуществлении уплаты  денежной суммы по банковской гарантии незаконными, требование № 4673 от 28.12.2020  недействительным,  

и по встречному иску муниципального казенного учреждения «Управление  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства  администрации города Бийска» к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «СтройКомплект» о взыскании излишне уплаченных денежных  средств в размере 36 018 руб. 93 коп. по муниципальному контракту и 424 272 руб. 01 коп.  неустойки,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью «Каскадстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), место  нахождения: 656053, 

<

...>), общества с  ограниченной ответственностью «Анна» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 659305, 

<

...>), общества с  ограниченной ответственностью «Лубань» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  место нахождения: 659357, 

<

...>  

д. 55), публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) место нахождения: 109052, 

<

...>),  

при участии в заседании: 

от истца (ответчика по встречному иску): ФИО2 - представителя по  

доверенности, ФИО3 - представителя по доверенности; 

от ответчика (истца по встречному иску): ФИО4 - представителя по  

доверенности; от третьих лиц: не явились. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «СтройКомплект» удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации города  Бийска» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «СтройКомплект»:  

- 1 960 625 руб. долга; - 205 849 руб. 30 коп. пени за период с 11.02.2021 по 04.04.2022; 

- пени с 05.04.2022 по день вступления настоящего решения в законную силу,  исходя из одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от суммы фактического остатка  задолженности за каждый день просрочки;  

- 1 242 691 руб. 51 коп. неосновательного обогащения; 

- 69 433 руб. 11 коп. процентов, начисленных на сумму 778 809 руб. 10 коп. за  период с 23.01.2021 по 11.04.2022;  

- проценты, начисляемые на сумму фактического остатка необоснованно  удержанной суммы 778 809 руб. 10 коп. за период 12.04.2022 до даты вступления  настоящего решения в законную силу, исходя из ключевых ставок Банка России,  действующих в соответствующие периоды;  

- проценты, начисляемые на сумму фактического остатка неосновательного  обогащения, взысканного по настоящему делу (1 242 691 руб. 51 коп.), за период с даты  вступления настоящего решения в законную силу до даты фактической уплаты суммы  неосновательного обогащения, исходя из его фактического остатка и ключевых ставок  Банка России, действующих в соответствующие периоды;  

- 10 000 руб. в счет возмещения судебных расходов на оплату государственной  пошлины и 63 000 руб. 99 коп. в счет возмещения расходов на оплату экспертизы.  

Признать требование № 4673 от 28.12.2020 недействительным в части суммы,  превышающей подлежащую выплате по гарантии сумму 507 106 руб. 22 коп.  

В остальной части требования общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «СтройКомплект» оставить без удовлетворения.  

Встречный иск муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации города  Бийска» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «СтройКомплект» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства  администрации города Бийска» 115 575 руб. 49 коп. неустойки и 36 018 руб. 93 коп.  завышения стоимости фактически выполненных работ.  

В результате судебного зачета взыскать с муниципального казенного учреждения  «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного  

хозяйства администрации города Бийска» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «СтройКомплект»:  

- 1 882 031 руб. 57 коп. долга; - 205 849 руб. 30 коп. пени за период с 11.02.2021 по 04.04.2022; 

- пени с 05.04.2022 по день вступления настоящего решения в законную силу,  исходя из одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от суммы фактического остатка  задолженности за каждый день просрочки;  

- 1 242 691 руб. 51 коп. неосновательного обогащения; 

- 69 433 руб. 11 коп. процентов, начисленных на сумму 778 809 руб. 10 коп. за  период с 23.01.2021 по 11.04.2022;  

- проценты, начисляемые на сумму фактического остатка необоснованно  удержанной суммы 778 809 руб. 10 коп. за период с 12.04.2022 до даты вступления  настоящего решения в законную силу, исходя из ключевых ставок Банка России,  действующих в соответствующие периоды;  

- проценты, начисляемые на сумму фактического остатка неосновательного  обогащения, взысканного по настоящему делу (1 242 691 руб. 51 коп.), за период с даты  вступления настоящего решения в законную силу до даты фактической уплаты суммы  неосновательного обогащения, исходя из его фактического остатка и ключевых ставок  Банка России, действующих в соответствующие периоды.  

Взыскать общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «СтройКомплект» в доход федерального бюджета РФ 15 821 руб. 35 коп.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 0:59:40

 Кому выдана Сосин Евгений Александрович