1148_53064  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Севастополь 

«26» ноября 2018 года Дело № А84-2743/18  

Арбитражный суд города Севастополя  

В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ГКУ города  Севастополя «Городское хозяйство и строительство»  

к ООО «Севастопольская строительная группа» о взыскании неустойки по контракту, 

встречное исковое заявление ООО «Севастопольская строительная группа»  к ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство»  

о взыскании задолженности по контракту, признании недействительным решения об  отказе от контракта,  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

По первоначальному иску взыскать с ООО «Севастопольская строительная  группа» в пользу ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство»  пеню за просрочку исполнения государственного контракта № 60-ЭА от 23.10.2017 в  сумме 8 972 477,55 руб. пени за 172 дня просрочки, в удовлетворении иска в остальной  части отказать.  

Взыскать с ООО «Севастопольская строительная группа» в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 34 832,05 руб..  

По встречному иску взыскать с ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство  и строительство» в пользу ООО «Севастопольская строительная группа»  задолженность по государственному контракту № 60-ЭА от 23.10.2017 в сумме  16 166 509,88 руб. долга, 423 133,78 руб. неустойки, 522 579,60 руб. штрафа. Признать  недействительным Решение ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и  

строительство» от 16.05.2018 об одностороннем отказе от исполнения  государственного контракта № 60-ЭА от 23.10.2017.  

Взыскать с ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» в  доход федерального бюджета госпошлину в сумме 114 561 руб..  

С учетом произведенного судом взаимозачета встречных однородных  требований:  

Взыскать с ООО «Севастопольская строительная группа» в пользу ГКУ города  Севастополя «Городское хозяйство и строительство» пеню за просрочку исполнения  государственного контракта № 60-ЭА от 23.10.2017 в сумме 8 026 764,17 руб. пени.  

Взыскать с ГКУ города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» в  пользу ООО «Севастопольская строительная группа» задолженность по  государственному контракту № 60-ЭА от 23.10.2017 в сумме 16 166 509,88 руб. долга.  

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.  

Судья С.Н. Архипова