АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-11810/2024

г. Ярославль

17 января 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена  13 января 2025 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Стракановой Е.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания И

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр энергосервиса" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 28" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   730520.55  руб.

при участии:

от истца – не явились

от ответчика – не явились

Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр энергосервиса"  обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 28" о взыскании 730 520, 55 руб., в том числе 645 241, 24 руб. задолженности по энергосервисному контракту № ЭС-201805/04 от 22.05.2018 за период октябрь, ноябрь 2021 года, февраль – май, октябрь, ноябрь 2022 года, февраль, апрель, май, октябрь 2023 года, февраль 2024 года; 1 803, 39 руб. пени за период с 02.12.2021 по 31.03.2022, 83 475, 92 руб. пени за период с 25.11.2022 по 03.07.2024 с дальнейшим их начислением по день фактической оплаты долга.

Истец своего представителя в судебное заседание не направил.

Направленное в адрес ответчика определение суда возвращено почтовым отделением связи с отметкой «за истечением срока хранения».

Дело рассматривается судом без участия представителей сторон в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, суд установил.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 22.05.2018 между муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя школа № 28" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр энергосервиса" (исполнитель)  был заключен энергосервисный договор (контракт) № ЭС201805/04, предметом которого  являются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем освещения. Основные сведения об объектах, в отношении которых предполагается осуществить энергоэффективные мероприятия (далее - ЭЭМ), а также минимально необходимый перечень ЭЭМ, согласованы сторонами в Техническом задании (приложении № 1 контракту).

В соответствии с Техническим заданием (приложением № 1 к контракту)  исполнителю необходимо разработать и реализовать перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и рациональное использование энергетических ресурсов объектов заказчика.

Срок выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения контракта до 30.04.2026 года. Срок достижения экономии - 7 лет (84 месяца) с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (даты подписания Акта о выполнении работ по реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) (пункты 3.1., 3.2. контракта).

В соответствии с пунктом 5.1. контракта базовым периодом по контракту является период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

Базовый уровень потребления тепловой энергии устанавливается на основании показаний приборов учета тепловой энергии за базовый период в целом и по каждому месяцу базового периода в отдельности (пункт 5.2. контракта).

Размер экономии тепловой энергии в натуральном выражении, определенный по результатам конкурса, который должен обеспечить подрядчик в результате исполнения контракта за весь срок действия контракта, а также доли размера экономии в натуральном выражении за каждый отчетный период в течение срока достижения предусмотренного контрактом размера экономии, указаны в Приложении № 4 к контракту (пункт 5.3. контракта).

За отчетный период (период достижения доли размера экономии) по контракту принимается полный календарный месяц (пункт 5.4. контракта).

В силу пункта 5.5 контракта начальным сроком достижения предусмотренного контрактом размера экономии является месяц, следующий за месяцем, в котором был подписан Акт приемки первого энергосберегающего мероприятия (или этапа мероприятия), осуществленного подрядчиком в соответствии с Приложение № 6 к контракту. Конечным сроком достижения экономии, предусмотренной контрактом, является срок окончания действия контракта.

Согласно пункту 7.1. контракта, определение фактической величины экономии тепловой энергии в натуральном выражении, достигнутой подрядчиком, осуществляется после реализации энергосберегающих мероприятий и определяется как разница между объемом потребления заказчиком тепловой энергии в базовом периоде потребления с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на объемы потребления тепловой энергии, и объемом потребления заказчиком тепловой энергии за отчетный период.

Фактическое потребление тепловой энергии в натуральном выражении за отчетный период определяется на основании показаний приборов учета. зафиксированных на начало и конец отчетного периода в Акте о достигнутой экономии тепловой энергии, который представляется подрядчиком заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней по окончании отчетного периода вместе со счетом на оплату (пункт 7.2. контракта).

При оценке исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту и при определении размеров платежей по Контракту, под величиной экономии понимается значение, определенное исходя из потребления тепловой энергии в базовый период, приведенного к сопоставимым условиям отчетного периода и потребления тепловой энергии в отчетный период (пункт 7.6. контракта).

В соответствии с пунктом 8.1. контракта цена контракта определяется в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставку энергетических ресурсов 605 917, 79 рублей (НДС не применяется). Максимальный процент экономии, подлежащий уплате подрядчику по контракту,  составляет 95 %.

Расчеты по контракту осуществляются по завершении каждого отчетного периода (полный календарный месяц, отчетный период) до момента окончания срока его действия согласно пункту 3.1. контракта. Оплата по контракту производится за счет средств заказчика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанного Сторонами Акта о достигнутой экономии тепловой энергии (пункт 9.1. контракта).

В целях проведения расчетов подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за отчетным периодом, направляет заказчику Акт о достигнутой доле экономии тепловой энергии, счет на оплату и промежуточный отчет, который должен содержать, в том числе, следующие сведения: сведения о показаниях приборов учета и фактическом объеме потребления тепловой энергии за отчетный период; сведения об изменениях значений факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии, в отчетный период в сравнении с аналогичным календарным периодом базового периода; расчеты по приведению объемов потребляемой тепловой энергии базового периода к сопоставимым условиям отчетного периода; расчет объема достигнутой доли экономии тепловой энергии в натуральном выражении; расчет экономии расходов Заказчика на оплату тепловой энергии в стоимостном выражении; расчет размера платежа по Контракту (пункт 9.2. контракта).

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 9.2 контракта, обязан подписать Акт о достигнутой доле экономии тепловой энергии.

Заказчик обязан перечислить платеж за отчетный период по контракту в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта о достигнутой экономии тепловой энергии (пункт 9.5. контракта).

Ответственность сторон предусмотрена главой 12 контракта.

Пунктом 12.9 контракта установлено, что заказчик несет ответственность за неисполнение обязательства по оплате контракта в виде неустойки (штрафа, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф, пеня) определяется как произведение одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и размера соответствующего платежа, который должен быть уплачен Заказчиком.

За расчетные периоды октябрь – ноябрь 2021, февраль – май, октябрь – ноябрь 2022, февраль, апрель, май, октябрь 2023, февраль 2024 года истцом в адрес ответчика были направлены Акты о достигнутой экономии тепловой энергии по контракту, а также счета на оплату. Стоимость услуг, оказанных ответчику за спорный период, составляет 645 241, 24 руб.

Истец также просит взыскать 85 279, 31 руб. пени за период с 02.12.2021 по 03.07.2024 с дальнейшим их начислением по день фактической оплаты долга.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав правовые позиции сторон, исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) под энергосервисным договором (контрактом) понимается договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

В силу пункта 3 части 3 статьи 19 Закона № 261-ФЗ энергосервисный договор (контракт) может содержать условие об определении цены в энергосервисном договоре (контракте) исходя из показателей, достигнутых или планируемых для достижения в результате реализации энергосервисного договора (контракта), в том числе исходя из стоимости сэкономленных энергетических ресурсов.

Особенности заключения энергосервисных контрактов для государственных и муниципальных нужд определяются статьей 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В силу части 3 статьи 108 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена энергосервисного контракта (цена лота) определяется с учетом фактических расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый год и не может превышать указанные расходы с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 19 статьи 108 Закона № 44-ФЗ.

Согласно части 19 статьи 108 Закона № 44-ФЗ Правительством Российской Федерации устанавливаются требования к условиям энергосервисного контракта, в том числе требования к условиям исполнения такого контракта, включая условия об оплате такого контракта (в части порядка определения фактически сложившихся цен (тарифов) на энергетические ресурсы в целях оплаты такого контракта), особенности определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота) (в том числе период, за который учитываются расходы заказчика на поставки энергетических ресурсов).

Согласно абзацу 5 пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

Оплата энергосервисного контракта осуществляется исходя из размера предусмотренных этим контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период исполнения этого контракта (часть 18 статьи 108 Закона № 44-ФЗ).

По расчету истца задолженность ответчика составляет 645 241, 24 руб. Расчет задолженности произведен истцом в строгом соответствии с условиями контракта, в связи с чем признан судом верным. Расчет задолженности ответчиком не оспаривается.

Ответчик доказательств оплаты долга не представил, в связи с чем суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Основываясь на доказанности факта ненадлежащего исполнения обязанности по своевременному и полному внесению платы, суд признает законным и обоснованным требование истца о взыскании с ответчика неустойки.

В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

В пункте 12.9 контракта предусмотрено, что заказчик несет ответственность за неисполнение обязательства по оплате в виде неустойки (штрафа, пени), которая начисляется за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф, пеня) определяется как произведение одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и размера соответствующего платежа который должен быть уплачен заказчиком.

Произведенный истцом расчет неустойки проверен судом и признан правильным.

Пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 предусмотрена возможность присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца на уплату государственной пошлины подлежат возмещению за счет ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 28" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр энергосервиса" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 730 520, 55 руб., в том числе 645 241, 24 руб. задолженности, 85 279, 31 руб. пени за период с 02.12.2021 по 03.07.2024, а также 17 610 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

Дальнейшее взыскание неустойки производить с суммы долга – 730 520, 55  руб. начиная с 04.07.2024 по день фактической оплаты долга исходя из одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Е.Д. Страканова