АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-16205/2023

г. Новосибирск

06 мая 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление  дорожного строительства" (ОГРН 

<

***>) г. Новосибирск,  

к акционерному обществу по строительству, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"  (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

о взыскании неустойки в размере 503 334 рублей 15 копеек, при участии: 

от истца – ФИО1, доверенность № 2 от 09.01.2024, диплом,  паспорт;  

от ответчика – ФИО2, доверенность № 358 от 01.03.2024,  паспорт, диплом.  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества по строительству, ремонту и  содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений  "Новосибирскавтодор" (ОГРН 

<

***>) в пользу Муниципального  

казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного  строительства" (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 503 334 рублей 15  копеек.  

Взыскать с акционерного общества по строительству, ремонту и  содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений  "Новосибирскавтодор" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 13 067 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова