АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

(резолютивная часть)

г. Томск                                                                                                      Дело № А67- 10073/2022 

24.01.2023

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А. Гребенникова, 

рассмотрев материалы дела по исковому заявлению муниципального образования «Город Томск» в лице департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 205 159,99 руб. неустойки по муниципальному контракту от 05.04.2019 № Ф.2019.144805/14 за период с 01.04.2022 по 17.10.2022,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 16 412,80 руб. неустойки по муниципальному контракту от 05.04.2019 № Ф.2019.144805/14, рассчитанной за период с 02.10.2022 по 17.10.2022.

В удовлетворении оставшейся части требований отказать. 

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  568,26 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

 

СудьяД.А. Гребенников