АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-14606/2023

13 февраля 2025 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения оглашена 30.01.2025

Полный текст решения изготовлен 13.02.2025

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Уховой Л.Д., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пулатовым М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Нафта» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Красноярсккрайгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), при участии третьих лиц, публичного акционерного общества «СибурХолдинг», публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», акционерного общества «РН-Транс», общества с ограниченной ответственностью «Газпром ГНП холдинг», о взыскании 787 600 руб.,

При участии в заседании:

от истца – Лень Л.В. (доверенность от 21.10.2024); ФИО1 (доверенность от 11.08.2023);

от ответчика – не явился, извещен,

от третьих лиц – не явились, извещены,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Нафта» (далее – истец, ООО «Нафта») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с акционерного общества «Красноярсккрайгаз» (далее – ответчик, АО «Красноярсккрайгаз») 787 600 руб. убытков по договору поставки; 20 000 руб. судебных расходов; расходов по уплате государственной пошлины.

Определением от 14.05.2024 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: публичное акционерное общество «СибурХолдинг» (626150, Тюменская область, г.Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6; почтовый адрес: 117997, г.Москва, ГСП-7, ул.Кржижановского, д.16, корп.1); публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (117997, 

<

...>); акционерное общество «РН-Транс» (119071, 

<

...>); общество с ограниченной ответственностью «Газпром ГНП холдинг» (199034, 

<

...>, лит. Б, пом. 8-Н, часть № 38).

Истец в судебном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ, уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 785 700 руб. убытков по договору поставки; 20 000 руб. судебных расходов; расходы по уплате государственной пошлины.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на доводы указанные в отзыве.

Ознакомившись с представленными в материалы дела документами, выслушав доводы представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

15.08.2019 между ООО «Нафта» (поставщик) и АО «Красноярсккрайгаз» (покупатель) был заключен договор поставки № 1193-10-295/ 19-Кр (договор), в соответствии с п. 1.1 которого поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить сжиженный углеводородный газ (товар).

Доставку товара грузополучателю организует поставщик. Согласно условиям договора поставщик выполнил свои обязательства по поставке товара в полном объеме. Доставка была произведена в вагонах/цистернах железнодорожным транспортом на станцию назначения. Покупатель обязуется обеспечить возврат порожних цистерн без повреждений, в коммерчески пригодном состоянии и в сроки, установленные договорами на подачу (уборку) вагонов на подъездные пути грузополучателей.

Согласно п. 3.7. договора время нахождения у грузополучателя в/цистерн грузоперевозчика под выгрузкой либо время ожидания их подачи или приема по причинам, зависящим от грузополучателя, устанавливается в размере 48 часов. Отсчет срока нахождения (использования) вагонов/цистерн у покупателя (грузополучателя) начинается с 00 ч. 00 мин. дня, следующего за днем прибытия груженой цистерны на станцию назначения, и продолжается до 24 ч. 00 мин. даты передачи порожних цистерн с путей не общего пользования покупателем (грузополучателем) перевозчику. Время использования цистерн свыше установленного срока является сверхнормативным простоем цистерн и исчисляется в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные.

В соответствии с п. 6.3. договора за превышение срока оборота в/цистерн грузоперевозчика, указанного в п. 3.7 настоящего договора, простой, несвоевременный возврат в/цистерн грузоперевозчика покупатель, независимо чья вина в этом - покупателя и (или) грузополучателя, указанного в приложении, уплачивает поставщику штраф в размере, установленном уставом ЖДТ РФ, либо иными  нормативными актами, либо собственником вагона /цистерны.

Ответчиком были нарушены вышеуказанные условия договора, предусмотренные пунктом 3.7 договора, а именно: допущена задержка цистерн сверх времени, предусмотренного в указанном пункте договора.

Ответчиком были причинены убытки истцу, выразившиеся в расходах на уплату штрафов, вызванных неправомерными действиями ответчика, не обеспечившего предусмотренную заключенным с ним договором обязанность по своевременному возврату порожних цистерн.

В результате поставщики ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Газпромнефть-экспертные решения», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром ГПН Холдинг» обратились к ООО «Нафта» с требованиями о взыскании убытков за сверхнормативный простой вагонов, в том числе у ответчика.

Суммы задолженности погашены ответчиком частично.

Отсутствие действий со стороны ответчика по оплате задолженности в обозначенном размере послужило основанием для предъявления истцом настоящего иска в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные доказательства, доводы истца, суд полагает уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению.

В силу статьи 12, пункта 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Для взыскания убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать совокупность следующих обстоятельств: факт причинения убытков, их размер, ненадлежащее исполнение обязательств и причинную связь между противоправным поведением ответчика и возникшими убытками у истца, а также вину ответчика.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (пункт 2 статьи 65 АПК РФ).

По смыслу приведённых правовых норм по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемыми уточнёнными требованиями, истец сослался на то, что ответчиком были допущены факты сверхнормативного простоя вагонов, что повлекло предъявление к истцу претензий со стороны его контрагентов.

В соответствии с частью 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 5 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств»).

В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора» разъяснено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закреплёнными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нём слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учётом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из её незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учётом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учётом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

В подтверждение факта нарушения ответчиком обязанности по своевременному возврату вагонов в материалы дела представлена информация о датах прибытия гружёных вагонов на станцию назначения и датах отправления порожних вагонов, определённых в соответствии с перевозочными документами, представленными ОАО «РЖД».

Возникновение у ООО «Нафта» убытков в виде фактически понесённых и предстоящих расходов на оплату претензий, предъявленных контрагентами истца за несвоевременный возврат порожних вагонов-цистерн, в которых производилась поставка газо-, нефтепродуктов АО «Красноярсккрайгаз» по рассматриваемым договорам поставки и хранения, истец связывает с нарушением ответчиком обязательств по указанным выше договорам по своевременной передаче порожних вагонов-цистерн для их возврата.

Ссылки ответчика отсутствие факта несения убытков и невозможности определения их суммы подлежат отклонению.

Действующее законодательство допускает вменение виновному лицу расходы в виде будущих убытков.

При этом в случае установления судами иной суммы, ответчик не лишён правилам главы 37 АПК РФ.

Размер убытков подтверждается предоставленными в материалы дела доказательствами оплаты выставленных Поставщику претензиями контрагентов и признан судом, не нарушающим прав и интересов ответчика, так как по ряду претензий начисления произведены менее установленной величины неустойки.

Так, согласно Приложению No 01 «Общие условия договоров поставки, заключаемых в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»» Правил проведения организованных торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», утвержденных 17 ноября 2021 г. (Протокол No 175) https://spimex.com/upload/iblock/360/n6q9mdq9vx1e27yfh0gukbhizshd8nx1.pdf, п. 18.04, в случае сверхнормативного использования цистерн/платформ с танк-контейнерами на станции назначения Покупатель уплачивает Поставщику неустойку:

- в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждой цистерны, если срок сверхнормативного использования составляет менее 20 суток;

- в размере 3000 (три тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные сутки, начиная с 20-х, сверхнормативного использования каждой цистерны, если срок сверхнормативного использования составляет 20 суток и более;

- в размере 4700 (четыре тысячи семьсот) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждой платформы с 3 (тремя) танк-контейнерами, используемыми для перевозки СУГ;

- или возмещает документально подтвержденные расходы Поставщика, понесенные им в связи с уплатой неустойки/расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены Договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя.

Согласно Приложению No 01 «Общие условия договоров поставки, заключаемых в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»» Правил проведения организованных торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», утвержденных 30 мая 2022 г., вступивших в силу с 14.07.2022 (Протокол No 186) https://spimex.com/upload/iblock/713/hu5vdahpopiac83uvoinlbp01xvab9sm.pdf, п. 18.04, в случае сверхнормативного использования цистерн/платформ с танк-контейнерами на станции назначения Покупатель уплачивает Поставщику неустойку:

- в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждой цистерны при поставке СУГ, если срок сверхнормативного использования составляет менее 5 суток; 

- в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные суткисверхнормативного использования каждой цистерны при поставке Биржевого товара за исключением СУГ, если срок сверхнормативного использования составляет менее 5 суток;

- в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные, суткисверхнормативного использования каждой цистерны, если срок сверхнормативного использования составляет 5 суток и более;

- в размере 4700 (четыре тысячи семьсот) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждой платформы с 3 (тремя) танк-контейнерами, используемыми для перевозки СУГ;

- или возмещает документально подтвержденные расходы Поставщика, понесенные им в связи с уплатой неустойки/расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены Договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя.

Ввиду указанного, суд находит расчет убытков обоснованным, арифметически верным и не нарушающим прав и интересов ответчика.

Как выше отмечалось, ответчик оспаривает возможность возложения на него убытков ввиду отсутствия собственной железнодорожной инфраструктуры.

Как указывает ответчик, по    принадлежащим    АО    «РЖД»    железнодорожным    путям общего пользования акционерному обществу «Красноярсккрайгаз» доставляются вагоны-цистерны со сжиженным углеводородным газом. Станцией назначения указанных ж/д цистерн в транспортных документах указана станция Красноярск-Северный либо станция Минусинск. С данных станций ж/д цистерны должны подаваться на выставочный путь необщего пользования, принадлежащий ОАО «В-Сибпромтранс».

Между ОАО «В-Сибпромтранс» и АО «Красноярсккрайгаз» заключены Договоры на транспортное обслуживание № Д2018/0020 от 29.06.2018 (станция Минусинск) и № Д2018/0142 от 28.06.2018 (станция Красноярск-Северный) по условиям которого исполнитель производит транспортное обслуживание Заказчика (пункт 1.1 договора).

В рамках договоров АО «В-Сибпромтранс» обязался оказывать для АО «Красноярсккрайгаз», услуги по перевозке груженых и порожних вагонов своим локомотивом со станций Минусинск, Красноярск-Северный Красноярской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» на места погрузки, выгрузки Заказчика, и уборка вагонов от мест погрузки, выгрузки до станции Минусинск, Красноярск-Северный.

В соответствии с заключенным договором между АО «Красноярсккрайгаз» и ООО ТЖДК «КанскУглеЛесТранс», №17-11/ТО/ТЖДК/1199-2-506/11 от 19.07.2011, ООО ТЖДК «КанскУглелесТранс» организовывает и осуществляет подачу с выставочных путей Грузового   района  №2   станции   Канск-Енисейский   Красноярской   железной   дороги, расстановку на места погрузки/выгрузки вагонов, пришедших в адрес АО «Красноярскрайгаз», а также осуществляет уборку вагонов с мест погрузки/выгрузки АО «Красноярскрайгаз» на выставочный путь Грузового района № 2 станции Канск-Енисейский Красноярской железной дороги, а также оказывает дополнительные услуги не связанные с подачей и уборкой вагонов (п.п. 1.1., 1.2.)

По условиям заключенного договора № 17-11/ТО/ТЖДК/1199-2-506/11 от 19.07.2011, ООО ТЖДК «КанскУглелесТранс» оказывает услуги связанные с подачей и уборкой вагонов (принимает груз на сроки: с момента приема груза от Перевозчика ОАО «РЖД» до момента передачи груза АО «Красноярскрайгаз», с момента приема груза от АО «Красноярскрайгаз» до момента передачи вагонов Перевозчику). Ответчик обязан подавать вагоны и убирать вагоны с/на выставочных путей своим локомотивом (п. 3.1.1.).

В свою очередь, у АО «В-Сибпромтранс» и ООО ТЖДК «КансУглеЛесТранс» заключены договоры на подачу и уборку вагонов с путей общего пользования с ОАО «РЖД».

Ответчик ссылается на отсутствие собственной вины и настаивает, что просрочка допущена по вине иных участников перевозочного процесса.

Так, отношения, возникающие между грузоотправителями, грузополучателями, владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта необщего пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами железнодорожного транспорта общего пользования урегулированы нормами Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта» (далее - УЖТ), согласно статье 2 которого под перевозочным документом понимается документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза, порожнего грузового вагона (транспортная железнодорожная накладная).

Под железнодорожными путями необщего пользования понимаются железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определённых пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Термином владелец пути необщего пользования обозначает юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, имеющих на праве собственности или на ином праве железнодорожный путь необщего пользования, а также здания, строения и сооружения, другие объекты, связанные с выполнением транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного транспорта.

Согласно статье 9 УЖТ операции по погрузке, выгрузке грузов и контейнеров выполняются в местах общего пользования и в местах необщего пользования.

Для осуществления перевозок порожних грузовых вагонов отправитель до предъявления их для перевозок представляет перевозчику в сроки, установленные правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, запрос-уведомление на перевозку порожнего грузового вагона, порожних грузовых вагонов. Перевозчик согласовывает запрос с владельцем инфраструктуры. Перевозчик и владелец инфраструктуры вправе отказать в согласовании запроса по основаниям, установленным статьёй 11 УЖТ для отказа в согласовании заявки (статья 12 УЖТ).

Погрузка грузов, грузобагажа в вагоны, а также выгрузка из них в местах общего и необщего пользования обеспечивается грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями) (статья 21 УЖТ).

При предъявлении груза для перевозки грузоотправитель должен представить перевозчику на каждую отправку груза составленную в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом транспортную железнодорожную накладную и другие предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами документы. Указанная транспортная железнодорожная накладная и выданная на её основании перевозчиком грузоотправителю квитанция о приёме груза подтверждают заключение договора перевозки груза. При приёме груза для перевозки перевозчик обязан проставить в транспортной железнодорожной накладной календарный штемпель. Квитанция о приёме груза выдаётся грузоотправителю под роспись в соответствующей графе корешка дорожной ведомости (статья 25 УЖТ).

Грузы считаются доставленными в срок, если до истечения указанного в транспортной железнодорожной накладной срока доставки (с учётом корректировки в соответствии с правилами исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом) перевозчик обеспечил выгрузку грузов на железнодорожной станции назначения или вагоны, контейнеры с грузами поданы для выгрузки грузополучателям или владельцам железнодорожных путей необщего пользования для грузополучателей (статья 33 УЖТ).

Правила приёма грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.12.2016 № 374 (далее - Правила № 374).

Согласно пункту 50 последних отправителем порожних вагонов является: владелец вагона, в том числе оператор железнодорожного подвижного состава (далее - владелец вагона); грузополучатель предыдущего рейса, не являющийся владельцем вагона, если порожний вагон направляется после выгрузки на станцию пропарки, промывки или ветеринарно-санитарной обработки, если иное не установлено соглашением между грузополучателем и владельцем вагона.

Для осуществления перевозки порожнего вагона (группы вагонов) отправитель до предъявления для перевозок железнодорожным транспортом направляет перевозчику запрос-уведомление на перевозку порожнего вагона не позднее четырёх часов до предъявления вагона к перевозке, но не ранее установленных в данном пункте сроков. В качестве формы запроса используется бланк накладной (пункты 52, 54 Правил № 374).

Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования утверждены приказом Министерства путей сообщения от 18.06.2003 № 26 (далее - Правила № 26). В пункте 1.12 указанных правил предусмотрено, что выход локомотивов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава на железнодорожные пути общего пользования железнодорожных станций с железнодорожных путей необщего пользования, включая допуск локомотивов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава к следованию в поездах по железнодорожным путям общего пользования, и выхода вышеназванного подвижного состава на железнодорожные пути необщего пользования с железнодорожных путей общего пользования осуществляется, в том числе, в соответствии с Порядком подачи (выхода) локомотивов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования и с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего пользования (приложение № 8 к Правилам № 26).

Время нахождения вагонов под погрузкой, выгрузкой при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования локомотивом, принадлежащим перевозчику, исчисляется с момента фактической подачи вагонов к месту погрузки или выгрузки грузов на основании памятки приёмосдатчика до момента получения перевозчиком от владельцев, пользователей или контрагентов железнодорожного пути необщего пользования уведомления о готовности вагонов к уборке на основании книги регистрации уведомлений и памятки приемосдатчика (пункт 4.1 Правил № 26).

Учёт времени нахождения вагонов на железнодорожном пути необщего пользования осуществляется на основании памяток приёмосдатчика и актов общей формы в случае их составления (пункт 4.5 Правил № 26).

Распоряжением ОАО «РЖД» от 01.03.2007 № 333р утверждена Инструкция по ведению на станциях коммерческой отчётности при грузовых перевозках ОАО «РЖД», согласно пункту 6.2 которой памятка приёмосдатчика на подачу и уборку вагонов составляется при подаче и уборке вагонов независимо от их принадлежности, в том числе в места общего и необщего пользования для выполнения грузовых операций.

Исходя из буквального содержания условий договоров, при вступлении в договорные отношения поставщик принял на себя обязанность по организации доставки товара путём отгрузки железнодорожным транспортом. В связи с этим к ответственности поставщика условиями договоров отнесено соблюдение сроков доставки товара на станцию назначения.

Покупатель, вступая в договорные отношения, принял на себя обязательства совершить все необходимые грузовые операции в течение двух суток.

Согласно пункту 3.7 Правил № 26 сроки на уборку вагонов с мест погрузки, выгрузки и железнодорожных выставочных путей необщего пользования устанавливаются на основании технологии работы станции примыкания и железнодорожного пути необщего пользования и предусматриваются в договорах на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования или договорах на подачу и уборку вагонов. Срок уборки исчисляется с момента передачи уведомления о завершении грузовой операции, но не менее чем через 2 часа после его приёма, с последующим письменным подтверждением владельцем, пользователем или контрагентом железнодорожного пути необщего пользования.

Выгрузка груза - это операция по извлечению груза из вагона, осуществляемая непосредственно грузополучателем на путях общего или путях необщего пользования. При этом в соответствии с Правилами выдачи грузов на железнодорожном транспорте, утверждёнными приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 29 (далее - Правила № 29), подача вагонов под выгрузку - это самостоятельная операция, производимая железнодорожным перевозчиком.

Порядок осуществления операции подачи вагонов под выгрузку зависит от того, чьим локомотивом осуществляется такая подача. Если используется локомотив ОАО «РЖД», то подача под выгрузку осуществляется непосредственно к месту выгрузки. В этом случае в памятке приёмосдатчика ставится дата и время в графе «подача».

Если используется локомотив клиента - владельца подъездного пути необщего пользования или грузополучателя, то передача вагона осуществляется на выставочном пути. До выставочного пути вагон доставляется локомотивом перевозчика, от выставочного пути - самим грузополучателем. В этом случае в памятке приёмосдатчика ставится дата и время в графе «передача на выставочный путь». Этот порядок регулируется пунктами 7.1 и 7.4 Правил № 29.

После выгрузки груза из вагона вагон становится самостоятельным видом груза - порожним вагоном.

Для оформления такого груза как порожний вагон действуют особые правила. В частности, грузоотправитель порожнего вагона должен подать ОАО «РЖД» заявку на перевозку порожнего вагона, указав маршрут, сведения о заявке ГУ-12 на перевозку груза, под погрузку которого следует порожний вагон, грузополучателя, плательщика железнодорожного тарифа.

По правилам статьи 517 ГК РФ, если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.

В пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставки» разъяснено, что при разрешении споров, связанных с ненадлежащим исполнением покупателем обязанности по возврату поставщику многооборотной тары и средств пакетирования, следует исходить из того, что многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил товар, должны быть возвращены поставщику в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором (статья 517 ГК РФ).

Доказательств того, что ответчик предпринимал действия, чтобы избежать задержки вагонов под выгрузкой, материалы дела не содержат.

Предоставленные ответчиком в материалы дела первичные документы в опровержение простоя судом отклоняются ввиду нижеследующего.

Согласно пункту 6.3. договора за превышение срока оборота «в/цистерн грузоперевозчика», указанного в п. 3.7. настоящего Договора, простой, несвоевременный возврат «в/цистерн грузоперевозчика» Покупатель, независимо чья вина в этом - Покупателя и (или) грузополучателя, указанного в Приложении, уплачивает Поставщику штраф в размере, установленном Уставом ЖДТ РФ, либо иными нормативными актами, либо собственником в/цистерны.

Согласно пункту 6.4 договора поставки при несогласии с выставленной претензией покупатель в течение 10 календарных дней со дня получения претензии обязан обосновать отсутствие вины своей и (или) грузополучателя, с приложением надлежаще оформленных и заверенных копий оправдательных документов (акта общей формы (форма ГУ-23), памятки приёмосдатчика (форма ГУ-45), ведомости подачи и уборки вагонов (форма ГУ-46)).

Ответчик на претензии Поставщика – не отвечал, что было предложено опровергнуть в судебном заседании 14.11.2024, доказательств своевременного предоставления  Поставщику в течение 30 календарных дней со дня получения претензии документов, опровергающих простой в материалы дела Покупателем АО «Коасноярсккрайгаз» - не предоставлено.

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Из договоров следует, что ответчик принял на себя обязательства обеспечить в установленные сроки возврат вагонов перевозчику (обеспечить своевременную отгрузку нефтепродуктов по договору хранения) и по оплате поставщику неустойки за задержку вагонов сверх нормативного времени выгрузки согласно предъявленным претензиям.

Ответчик, являясь коммерческой организацией, в соответствии со статьёй 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а, следовательно, должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, следовательно, он несёт ответственность за нарушение сроков возврата вагонов и несвоевременную выгрузку товара (сверхнормативный простой вагонов).

Доказательств отсутствия вины, равно как и доказательств, свидетельствующих о том, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, заявителем жалобы в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено.

Объективных причин, препятствующих отправке вагонов по истечении 48 часового (2-дневного срока), установленного договорами поставки и хранения (с момента прибытия на станцию назначения), ответчиком не приведено, вина истца в задержке вагонов не доказана.

В свою очередь, зная о сверхнормативном простое вагонов-цистерн, ответчик не предпринял никаких мер для своевременной отправки цистерн со станции, не уведомил надлежащим образом истца о существующей проблеме. Таким образом, ответчик не доказал факт принятия им всех необходимых мер для своевременного отправления вагонов-цистерн (тем более, что таковой с учётом изложенных выше норм подлежит расчёту с даты прибытия на станцию) и надлежащего исполнения принятых на себя по договору обязательств.

Тогда как отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 5 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств»).

Так как ответчик не доказал невозможность исполнения принятых на себя договорных обязательств по своевременному возврату вагонов истцу, организовавшему для него доставку нефтепродуктов, в том числе посредством осуществления надлежащего взаимодействия со своими контрагентами, обеспечивающими приём товара и отправку вагонов, у суда отсутствуют основания для освобождения АО «Красноярсккрайгаз» от ответственности за несвоевременный возврат порожних цистерн.

Из представленных ОАО «РЖД» по запросу суда сведений усматривается, что простой, о котором заявляет истец, подтверждается.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме.

Государственная пошлина распределена судом в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ и по результатам рассмотрения дела отнесена на ответчика.

Кроме того, истец предъявил к взысканию с ответчика сумму судебных расходов в размере 20 000 руб.

09.08.2023 между обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-правовая компания «Бенефит (исполнитель) и ООО «Нафта» (исполнитель) заключён договор на оказание юридических услуг № 192-08/2023, согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию юридических услуг (пункт 1). Под юридическими услугами понимается: подготовка и подача процессуальных документов; участие в судебных разбирательствах по рассмотрению дела в Арбитражном суде Омской области; в случае необходимости подготовка и подача апелляционной и/или кассационной жалобы на принятые судебные акты, а также отзывы на указанные жалобы в случае подачи жалобы истцом; участие в рассмотрении жалоб на принятые по делу судебные акты в судах апелляционной и кассационной инстанции; участие в исполнительных действиях в случае удовлетворения указанного заявления.

Факт оплаты услуг подтверждается платёжным поручением от 17.08.2023 № 4963 на сумму 20 000 руб.

В соответствии со статьёй 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).

Нормами частей 1 - 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесённые лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В соответствии с разъяснениями пунктов 18, 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление № 1) по смыслу статьи 110 АПК РФ судебные издержки возмещаются при разрешении судами материально-правовых споров.

В пункте 1 Постановления № 1 разъяснено, что принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счёт лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу.

В пункте 10 Постановления № 1 разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесёнными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Обязательным условием для удовлетворения требований о взыскании судебных расходов является представление стороной относимых, допустимых и достоверных доказательств фактического несения судебных расходов в заявленном размере.

Из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.10.2012 № 1851-О следует, что при разрешении вопроса о взыскании заявленных к возмещению расходов, как указанных, так и не указанных в статье 106 АПК РФ, требуется судебная оценка на предмет их связи с рассмотрением дела, а также необходимости, оправданности и разумности.

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов (статья 65 АПК РФ).

Истцом документально подтверждена испрашиваемая сумма.

В силу части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Так, при определении подлежащей взысканию суммы суд руководствуется фактическим объёмом оказанных услуг и действовавшим на момент заключения договора постановлением Совета Адвокатской палаты Омской области от 24.11.2021 (протокол № 12) «О размере гонорара адвоката», согласно которому работа адвоката по арбитражному делу в качестве представителя (дни беседы с доверителем, дни подготовки правовых документов, дни изучения материалов дела, дни подготовки к судебному заседанию, дни сбора документов и иных доказательств, дни участия в предварительных судебных и судебных заседаниях, дни подготовки и подачи ходатайств, жалоб, участия в рассмотрении, дни работы со специалистами для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, дни подготовки и составления мирового соглашения, дни изучения протокола судебного заседания, принесения и рассмотрения замечаний на него, дни составления кассационных и апелляционных жалоб) оценивается от 45 000 руб. за судодень (пункт 12). Также составление искового заявления - от 25 000 руб. (пункт 5), письменных документов - от 10 000 руб. (пункт 3).

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд полагает необходимым отметить, что определённая к возмещению сумма судебных издержек в полной мере соответствуют объёму предоставленных юридических услуг, фактически затраченным представителем для подготовки времени, характеру и степени сложности спора (дело рассмотрено в общем порядке, подготовлено исковое заявление с уточнением, возражения на отзывы ответчика) и отвечает принципам разумности и справедливости.

Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме, что следует из оглашенной судом резолютивной части решения.

При изготовлении резолютивной части решения по делу, судом допущена описка, в части взыскания судебных расходов. Следует читать «Взыскать с акционерного общества «Красноярсккрайгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нафта» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   785 700 руб. убытков по договору поставки; 20 000 руб. судебных расходов; 18 714 руб. расходов по уплате государственной пошлины.».

В связи с изложенным суд считает возможным, не изменяя содержания решения, в порядке статьи 179 АПК РФ исправить допущенную описку.

Руководствуясь статьями 104, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Красноярсккрайгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нафта» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 785 700 руб. убытков по договору поставки; 20 000 руб. судебных расходов; 18 714 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Нафта» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 38 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 14.08.2023 № 4854.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                          Л.Д. Ухова