1615/2017-100595(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-28869/2015

г. Казань

25 мая 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан  

в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Мухамадеевой Н.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

истца - общества с ограниченной ответственностью" СТК Элит-Сервис", г.Казань  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - закрытому акционерному обществу "Буинская межхозяйственная  

строительная организация", г. Буинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

при участии третьих лиц – общество с ограниченной ответственностью «Буинское  

управление строительства», г.Буинск и некоммерческая организация «Государственный  

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», г.Казань 

о взыскании 2 751 522 рублей задолженности и 825 130 рублей неустойки, по встречному исковому заявлению 

закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная  

организация" к обществу с ограниченной ответственностью" СТК Элит-Сервис" 

о взыскании 750 986 рублей неотработанного аванса и 825 130 рублей неустойки  с участием представителей:  

от истца – ФИО1, директор, ФИО2, доверенность от 28.10.2015г.  от ответчика –ФИО3 по доверенности от 10.08.2016г.  

от третьего лица (ГЖФ) – ФИО4, доверенность от 02.06.2016г.  от третьего лица (Буастрой) – не явился, извещен  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная  строительная организация", г. Буинск в пользу общества с ограниченной ответственностью  "СТК Элит-Сервис", г.Казань всего 2 531 938 рублей 57 копеек, из них 2 159 818 рублей 48  копеек задолженности, 303 085 рублей 09 копеек неустойки 27 614 рублей судебных расходов  по оплате услуг представителя и 41 421 рублей судебных расходов по оплате судебной  экспертизы.  

В остальной части первоначального иска отказать. Встречное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТК Элит-Сервис", г.Казань в  пользу закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная  организация", г. Буинск всего 326 884 рублей 09 копеек, из них 303 085 рублей 09 копеек  неустойки и 23 799 рублей судебных расходов по оплате услуг представителя.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет удовлетворенных исковых требований и в окончательном виде  взыскать с закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная строительная  организация", г. Буинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "СТК Элит-Сервис", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 2 205 054 рублей 48 копеек.  

Взыскать с закрытого акционерного общества "Буинская межхозяйственная  строительная организация", г.Буинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 41 865 рублей 76 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТК Элит-Сервис", г.Казань  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 27 787 рублей 81 копеек.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья А.С. Сотов