АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резолютивная часть решения

Дело № А78-18833/2018

г.Чита

19 февраля 2019 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи М.В. Сталичновой, рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон исковое заявление администрации городского поселения "Первомайское" муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ИРБИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании пени за просрочку исполнения работ по муниципальному контракту №0191300035417000013-0256803-01 в размере 138599,10 руб., штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта в размере 457182,15 руб., руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ИРБИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу администрации городского поселения "Первомайское" муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени за просрочку исполнения работ по муниципальному контракту №0191300035417000013-0256803-01 в размере 138599,10 руб., штраф за ненадлежащее исполнение условий контракта в размере 457182,15 руб., всего – 595781,25 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ИРБИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 14916 руб.

На 

решение

 может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                               М.В. Сталичнова