053/2018-122916(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000, 

<

...> Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А66-4574/2018

г. Тверь

15 ноября 2018 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Рощупкина В.А.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску Общества с  ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>),  

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

о взыскании 3 098 127 руб. 52 коп., 

и встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма  «КоМС», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

о взыскании 3 292 122 руб. 03 коп.,, 

Руководствуясь ст. ст. 49, 65, 70, 110, 121-123, 156, 163, 167-171, 176,  АПК РФ, суд,  

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  удовлетворить частично в сумме 1 850 970 руб. 00 коп.:  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г.  Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):  

- 1 760 228 руб. 40 коп. - основного долга, - 90 741 руб. 60 коп. - неустойки, 

- 22 996 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины.  В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать.  

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «СМУ  Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удо- влетворить в полном объеме.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная  

фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН 1046900068600, ИНН 6901061747) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г.  Тверь (ОГРН 1026900566054, ИНН 6904027776):  

- 3 292 122 руб. 03 коп. - неустойки, 

- 10 500 руб. 00 коп. - судебных расходов на оплату экспертизы по делу,  - 39 461 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины.  

Произвести зачет встречных однородных требований. 

В окончательном виде после проведения зачета взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>):  

- 1 441 152 руб. 03 коп. - неустойки, 

- 10 500 руб. 00 коп. - судебных расходов на оплату экспертизы по делу, 

- 16 465 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины..  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст. 319 АПК РФ по- сле вступления решения в законную силу.  

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма  «КоМС», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат  из федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины в  сумме 2 986 руб. 32 коп., уплаченной по платежному поручению № 7 от  29.01.2018г.  

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на воз- врат из федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины в сумме 2 142 руб. 07 коп., уплаченной по платежному поручению   № 153 от 04.04.2018г.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитраж- ный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его принятия.  

Судья: В.А. Рощупкин