АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________________________________________________________________________  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 резолютивная часть Дело № А43-39945/2024 

г. Нижний Новгород 16 июля 2025 года  

Арбитражный суд Нижегородской области  

в составе судьи Верховодова Евгения Владимировича (шифр дела 40-918), при ведении протокола судебного заседания секретарем Ильичевой О.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «ЭМ-ЭМ_ТИ РУС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

с привлечением к участию с деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации города Нижнего Новгорода,  

при участии в судебном заседании: представителя истца – ФИО1, по доверенности от 09.01.2025, 

представителя ответчика – ФИО2, по доверенности от 15.07.2025,  

установил:

муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЭМ-ЭМ_ТИ РУС» о взыскании 1 145 358 руб. 62 коп. пени за нарушение срока выполнения работ.  

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭМ-ЭМ_ТИ РУС»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение срока выполнения работ по контракту от 07.12.2021 в сумме 200 000 руб.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭМ-ЭМ_ТИ РУС»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 20 121 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В.Верховодов