Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-11007/2019

02 марта 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Тарынская золоторудная  компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Строительная компания КТБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании 3 431 466,00 руб..  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  КТБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Тарынская  золоторудная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 17 860 813,02 рубля, из  них 3 431 466 руб. задолженности по возврату излишне уплаченных денежных средств,  3 670 442,25 рублей неустойки за нарушение срока выполнения работ, 10 758 904,77 рублей  неустойки за неисполнение обязательства по возврату излишне уплаченных денежных  средств за период с 04.04.2019 по 02.03.2020 и далее с 03.03.2020 по день фактической  уплаты, исходя из стоимости договора в размере двукратной ключевой ставки Банка России.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  КТБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину  в размере 153 020 рублей.  

Взыскать с акционерного общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН  1420004874, ОГРН 1121420000130) в доход федерального бюджета госпошлину в размере  6 823 рубля.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья А.В. Гуляева