АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дело № А27-6627/2023 

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 

резолютивная часть 

11 декабря 2024 г. г. Кемерово  

 Арбитражный суд Кемеровской области в составе 

судьи Переваловой О.И.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мурзиной Д.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

о взыскании 1095634,33 руб. неустойки (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

к публичному акционерному обществу "Угольная компания "Южный Кузбасс", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

о расторжении договора подряда, о взыскании 2839720,66 руб. (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

первоначальный иск удовлетворить в части. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод" (ИНН: 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (ИНН: 

<

***>) 730949,55 руб. неустойки, 1358,44руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего 732307,99 руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 14615 руб. государственной пошлины за рассмотрение первоначального иска.  

 Взыскать с публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод" (ИНН: 

<

***>) 41652,22 руб. расходов на проведение экспертизы.  

 Встречный иск удовлетворить в части. 

 Расторгнуть договор подряда № 50-22-0000-00001158 от 05.09.2022 заключённый между публичным акционерным обществом "Угольная компания  

"Южный Кузбасс" (ИНН: 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод" (ИНН: 

<

***>).  

 Взыскать с публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод" (ИНН: 

<

***>) 2352590,88 руб. расходов, связанных с исполнением договора, 36817,83 руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, 103557,31 руб. расходов на проведение экспертизы, всего 2486966,02 руб.  

 Обществу с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод" (ИНН: 

<

***>) возвратить из федерального бюджета 12668 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 556 от 14.07.2023.  

 Произвести зачет встречных требований, по результатам которого выдать исполнительный лист по заявлению взыскателя.  

 Взыскать с публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новосибирскбурвод" (ИНН: 

<

***>) 1796310,25 руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья О.И. Перевалова