АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-290151/23-19-2167

г. Москва

14 октября 2024 г.

Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Ю. Мясниковым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ФГУП "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ИНН: 2315078029 ОГРН: 1022302390461)  

от ответчика ООО "СД АТРИУМ" (ИНН: 7725805608 ОГРН: 1137746935699) 

о взыскании 100 590 537 руб. 13 коп. неотработанного аванса, 121 445 693 руб. 46 коп.  неустойки, 115.710.498 руб. 85 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом в  виде аванса, 3 444 567 руб. 77 коп. задолженности за генподрядные услуги, 2.114.964 руб.  61 коп. неустойки за просрочку оплаты за генподрядные услуги  

при участии: от истца: Кустова Е.Н., доверенность, паспорт, диплом от ответчика: не явился, извещен 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СД АТРИУМ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФГУП  "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН:  

<

***>) 100 590 537 руб. 13 коп. неосновательного обогащения, 73 632 273 руб. 18  коп. неустойки, 115.710.498 руб. 85 коп. процентов за пользование коммерческим  кредитом в виде аванса, 3 444 567 руб. 77 коп. задолженности за генподрядные услуги.  

В остальной части исковых требований, отказать. 

Взыскать с ООО "СД АТРИУМ" (ИНН: 

<

***>) в доход Федерального  бюджета РФ государственную пошлину в сумме 174.500 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: С.В. Подгорная