АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

Постовая ул., 32, Краснодар, 350063

сайт: http://krasnodar.arbitr.ru, e-mail: info@krasnodar.arbitr.ru, a32.tkarpenko@arbitr.ru

тел. (861) 293-80-36

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть

РЕШЕНИЯ

г. Краснодар                                                                                                 Дело А32-28983/2017

12.09.2017

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Карпенко Т.Ю.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление закрытого акционерного общества строительно-монтажная фирма «ТВСвязь», г. Пенза (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)   

к обществу с ограниченной ответственностью «Транссервис», г. Крымск (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании авансового платежа по договору подряда от 13.12.2016 № 652-СП/2016 в размере 70 000 рублей, неустойки в соответствии с п. 9.2.1 договора в размере 262 640 рублей, неустойки в соответствии с п. 9.2.3. договора в размере 26 800 рублей, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Транссервис», г. Крымск (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу закрытого акционерного общества строительно-монтажная фирма «ТВСвязь», г. Пенза (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму авансового платежа в размере 70 000 рублей,  неустойку в соответствии с п. 9.2.1 договора в размере 262 640 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 9 428,90 рублей.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании неустойки отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.            

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                       Т.Ю. Карпенко