АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5041/2020

г. Южно-Сахалинск

24 апреля 2024 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потийчук Е.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания  «Электромонтаж» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к  муниципальному казенному учреждению «Управление капитального  строительства городского округа «Охинский» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) о взыскании задолженности по муниципальному контракту от  02.10.2019 № 0361300002919000100,  

по заявлению общества с ограниченной ответственностью  «ЯрСтройЛес» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) - третьего лица с  самостоятельными требованиями к муниципальному казенному учреждению  «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» о  взыскании задолженности по муниципальному контракту от 02.10.2019 №  0361300002919000100,  

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кештомский  неруд» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) - третьего лица с  самостоятельными требованиями к муниципальному казенному учреждению  «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» о  взыскании задолженности по муниципальному контракту от 02.10.2019 №  0361300002919000100,  

по встречному исковому заявлению муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства городского округа  «Охинский» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» о взыскании неустойки по  муниципальному контракту от 02.10.2019 № 0361300002919000100,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 и 176 АПК РФ, 

решил:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» по  первоначальному иску отказать.  

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «ЯрСтройЛес» отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЯрСтройЛес»  69 139 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЯрСтройЛес» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  компания «Электромонтаж» 15 000 рублей в возмещение расходов,  связанных с производством судебной экспертизы.  

Возвратить ФИО1 с депозитного счета  Арбитражного суда Сахалинской области 39 334 рубля 80 копеек,  перечисленных по чеку-ордеру от 15.04.2022 № 277 за проведение судебной  экспертизы.  

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Кештомский неруд» отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кештомский  неруд» 69 139 рублей государственной пошлины в доход федерального  бюджета.  

Встречный иск муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» в пользу муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства городского округа  «Охинский» 1 802 506 рублей 68 копеек неустойки, 162 650 рублей в  возмещение расходов, связанных с производством судебной экспертизы,  всего 1 965 156 рублей 68 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» 31 125 рублей государственной  пошлины в доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев