АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-4310/2019

г. Челябинск

17 мая 2019 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Тиунова Т.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

Акционерного общества Производственное предприятие «Монтажно- строительное управление-111», ОГРН 

<

***> Челябинская область,  

г. Озерск, 

к Закрытому акционерному обществу «Уралспецмонтаж»,  ОГРН 

<

***>, Челябинская область, г. Трехгорный,  

о взыскании неустойки в размере 14 527 рублей 38 коп., при участии в судебном заседании представителей: от истца: не явился, извещен; от ответчика: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,   

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества Производственное  предприятие «Монтажно-строительное управление-111», ОГРН 

<

***>  Челябинская область, г. Озерск, удовлетворить.  

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Уралспецмонтаж»,  ОГРН 

<

***>, Челябинская область, г. Трехгорный, в пользу  Акционерного общества Производственное предприятие «Монтажно- строительное управление-111», ОГРН 

<

***> Челябинская область,  г. Озерск, неустойку в размере 14 527 рубля 38 коп., расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 5 173 рублей.  

Возвратить Акционерному обществу Производственное предприятие  «Монтажно-строительное управление-111», ОГРН 

<

***> Челябинская  область, г. Озерск, государственную пошлину в размере 128 рублей,  уплаченную по платежному поручению № 530 от 27.12.2018.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Т.В. Тиунова