Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-30026/19

20 июня 2019 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 20 июня 2019 года 

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующей  судьи  Худгарян М.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ООО "БРЭНТ" (ИНН 

<

***>)

к ГБУ МО "МОСАВТОДОР" (ИНН 

<

***>)

о взыскании денежных средств,

           при участии в судебном заседании- согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Брэнт» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Государственному бюджетному учреждению Московской области «Мосавтодор» о взыскании неустойки в размере 3286791 руб. 96 коп., предусмотренной контрактами №0148200005415000047, №0148200005417000013, №0148200005417000991, №0348200049717000470, №0348200049717000471, №0348200049717000472, №0348200049717000473, №0348200049717000474, №0348200049718000075, №0348200049717000476;  расходов по оплате госпошлины в размере 39434 руб.

В судебном заседании обеспечена явка представителей истца и ответчика.

Отводов составу суда нет.

Истец поддержал требования.

Представитель ответчика представил отзыв, возражал против взыскания неустойки, поскольку оплата была вовремя, после получения от истца документов.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей истца и ответчика, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, в период с 17 марта 2015 года по 29 марта 2018 года между ООО «Брэнт» (Поставщик) и ГБУ «Мосавтодор» (Заказчик) с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон №44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов закупки путём проведения аукциона в электронной форме были заключены контракты на поставку дизельного топлива наливом для нужд ГБУ МО «Мосавтодор».

1.  Так, 20 февраля 2017 года между ООО «Брэнт» (Поставщик) и ГБУ «Мосавтодор» (Заказчик) с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон №44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов закупки путём проведения аукциона в электронной форме был заключен контракт №0148200005417000013 (далее — Контракт).

Цена Контракта 137 228 000,00 (Сто тридцать семь миллионов двести двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

В соответствии с пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона.

Пунктом 2.6. Контракта стороны согласовали, что оплата по Контракту осуществляется путём безналичного расчета за счёт средств бюджета Московской области, путем перечисления денежных средств на банковский счёт Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта. Оплата по Контракту может производиться несколькими платежами. На основании пункта 2.8. Контракта, оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в установленном порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара на основании выставленного счёта на оплату в пределах Цены Контракта.

Поставщиком был поставлен по товарным накладным товар на сумму 136 165 648,03 (Сто тридцать шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч рублей 03 копеек) рублей.

Акты приёма-передачи товара подписаны Заказчиком без претензий к качеству и количеству поставленного товара. 

Заказчиком оплачен Товар на сумму 133 274 574,46 (Сто тридцать три миллиона двести семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля 46 копеек).

С учётом ранее допущенных просрочек платежей, принимая во внимание условия Контракта (п.2.8, п. 7.2, 7.2.1), а также условия Контракта пункт 4.5., предусматривающий, что в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения от Поставщика документов, указанных в п.4.4. Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом №44-ФЗ, обязан провести экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта (далее – экспертиза результатов) и оформить её результат.

Экспертиза результатов проводится Заказчиком своими силами с отражением ее результатов, в части их соответствия условиям Контракта, и оформления ее результатов, составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком документов, указанных в п.4.4. Контракта. Таким образом, размер подлежащей начислению неустойки по контракту №0148200005417000013 составляет 1900 633,38 (один миллион девятьсот тысяч шестьсот тридцать три рубля тридцать восемь копеек) согласно расчёту. 

2.  Идентичные нарушения со стороны Ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту №0148200005417000991 от 26 октября 2017 года.

26.10.2017 между ООО «Брэнт» (Поставщик) и ГБУ «Мосавтодор» (Заказчик) был заключен контракт №0148200005417000991 (далее – Контракт).

Цена контракта оставляет 229 044 740 руб. 00 коп.

Поставщиком был поставлен товар на сумму 130 351 908 руб. 64 коп., а именно в период действия контракта №0148200005417000991 ООО «Брэнт» поставило в адрес ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

27.10.2017

ТОРГ №00000001087 от 27.10.2017

20.11.2017

395 655,64

 

30.10.2017

ТОРГ №00000001092 от 30.10.2017

21.11.2017

974 348,04

 

01.11.2017

ТОРГ №00000001105 от 01.11.2017

23.11.2017

608 729,63

 

02.11.2017

ТОРГ №00000001114 от 02.11.2017

24.11.2017

397 062,34

 

03.11.2017

ТОРГ №00000001117 от 03.11.2017

27.11.2017

792 924,85

 

03.11.2017

ТОРГ №00000001120 от 03.11.2017

27.11.2017

960 612,01

 

07.11.2017

ТОРГ №00000001122 от 07.11.2017

28.11.2017

836 563,92

 

07.11.2017

ТОРГ №00000001123 от 07.11.2017

28.11.2017

974 348,04

 

09.11.2017

ТОРГ №00000001130 от 09.11.2017

30.11.2017

1 071 575,98

 

13.11.2017

ТОРГ №00000001144 от 13.11.2017

04.12.2017

804 716,33

 

14.11.2017

ТОРГ №00000001146 от 14.11.2017

05.12.2017

1 070 665,76

 

15.11.2017

ТОРГ №00000001149 от 15.11.2017

06.12.2017

978 485,40

 

25.11.2017

ТОРГ №00000001177 от 25.11.2017

15.12.2017

991 849,07

 

27.11.2017

ТОРГ №00000001180 от 27.11.2017

18.12.2017

210 715,69

 

27.11.2017

ТОРГ №00000001181 от 27.11.2017

18.12.2017

317 128,57

 

27.11.2017

ТОРГ №00000001179 от 27.11.2017

18.12.2017

599 255,08

 

28.11.2017

ТОРГ №00000001184 от 28.11.2017

19.12.2017

705 378,34

 

28.11.2017

ТОРГ №00000001183 от 28.11.2017

19.12.2017

592 056,07

 

29.11.2017

ТОРГ №00000001190 от 29.11.2017

20.12.2017

618 535,17

 

29.11.2017

ТОРГ №00000001191 от 29.11.2017

20.12.2017

604 054,41

 

29.11.2017

ТОРГ №00000001192 от 29.11.2017

20.12.2017

767 480,09

 

01.12.2017

ТОРГ №00000001203 от 01.12.2017

22.12.2017

960 694,76

 

04.12.2017

ТОРГ №00000001210 от 04.12.2017

25.12.2017

1 013 511,27

 

04.12.2017

ТОРГ №00000001211 от 04.12.2017

25.12.2017

319 540,55

 

04.12.2017

ТОРГ №00000001212 от 04.12.2017

25.12.2017

465 990,74

 

05.12.2017

ТОРГ №00000001217 от 05.12.2017

26.12.2017

1 017 104,97

 

05.12.2017

ТОРГ №00000001218 от 05.12.2017

26.12.2017

1 013 554,05

 

05.12.2017

ТОРГ №00000001219 от 05.12.2017

26.12.2017

997 510,71

 

06.12.2017

ТОРГ №00000001223 от 06.12.2017

27.12.2017

841 783,35

 

06.12.2017

ТОРГ №00000001224 от 06.12.2017

27.12.2017

1 013 126,23

 

07.12.2017

ТОРГ №00000001229 от 07.12.2017

28.12.2017

381 104,19

 

07.12.2017

ТОРГ №00000001231 от 07.12.2017

28.12.2017

466 411,98

 

08.12.2017

ТОРГ №00000001233 от 08.12.2017

29.12.2017

408 912,65

 

08.12.2017

ТОРГ №00000001234 от 08.12.2017

29.12.2017

221 269,75

 

08.12.2017

ТОРГ №00000001235 от 08.12.2017

29.12.2017

620 855,87

 

08.12.2017

ТОРГ №00000001236 от 08.12.2017

29.12.2017

840 756,58

 

11.12.2017

ТОРГ №00000001246 от 11.12.2017

09.01.2018

840 799,36

 

11.12.2017

ТОРГ №00000001247 от 11.12.2017

09.01.2018

999 906,51

 

11.12.2017

ТОРГ №00000001248 от 11.12.2017

09.01.2018

1 025 618,64

 

12.12.2017

ТОРГ №00000001250 от 12.12.2017

10.01.2018

1 002 045,63

 

12.12.2017

ТОРГ №00000001251 от 12.12.2017

10.01.2018

1 022 495,54

 

12.12.2017

ТОРГ №00000001252 от 12.12.2017

10.01.2018

840 799,36

 

12.12.2017

ТОРГ №00000001253 от 12.12.2017

10.01.2018

847 516,17

 

12.12.2017

ТОРГ №00000001254 от 12.12.2017

10.01.2018

1 011 586,06

 

13.12.2017

ТОРГ №00000001263 от 13.12.2017

11.01.2018

410 581,16

 

13.12.2017

ТОРГ №00000001259 от 13.12.2017

11 .01.2018

1 025 618,64

 

13.12.2017

ТОРГ №00000001260 от 13.12.2017

11.01.2018

151 278,00

 

13.12.2017

ТОРГ №00000001261 от 13.12.2017

11.01.2018

221 013,05

 

13.12.2017

ТОРГ №00000001262 от 13.12.2017

11.01.2018

789 375,1 1

 

14.12.2017

ТОРГ №00000001268 от 14.12.2017

12.01.2018

999 906,51

 

14.12.2017

ТОРГ №00000001269 от 14.12.2017

12.01.2018

1 001 104,42

 

14.12.2017

ТОРГ №00000001270 от 14.12.2017

12.01.2018

1 025 618,64

 

14.12.2017

ТОРГ №00000001271 от 14.12.2017

12.01.2018

1 010 388,16

 

15.12.2017

ТОРГ №00000001274 от 15.12.2017

15.01.2018

427 822,40

 

15.12.2017

ТОРГ №00000001278 от 15.12.2017

15.01.2018

617 133,81

 

18.12.2017

ТОРГ №00000001282 от 18.12.2017

16.01.2018

1 025 618,64

 

18.12.2017

ТОРГ №00000001283 от 18.12.2017

16.01.2018

992 248,49

 

19.12.2017

ТОРГ №00000001287 от 19.12.2017

17.01.2018

1 020 056,95

 

19.12.2017

ТОРГ №00000001288 от 19.12.2017

17.01.2018

1 013 511,27

 

19.12.2017

ТОРГ №00000001289 от 19.12.2017

17.01.2018

690 163,10

 

21.12.2017

ТОРГ №00000001293 от 21.12.2017

19.01.2018

530 799,25

 

21.12.2017

ТОРГ №00000001296 от 21.12.2017

19.01.2018

477 235,89

 

25.12.2017

ТОРГ №00000001306 от 25.12.2017

23.01.2018

629 455,10

 

25.12.2017

ТОРГ №00000001307 от 25.12.2017

23.01.2018

1 024 677,43

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001309 от 26.12.2017

24.01.2018

926 577,75

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001310 от 26.12.2017

24.01.2018

1 007 864,01

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001311 от 26.12.2017

24.01.2018

678 269,63

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001312 от 26.12.2017

24.01.2018

140 796,35

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001313 от 26.12.2017

24.01.2018

253 356,43

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001314 от 26.12.2017

24.01.2018

517 408,41

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001315 от 26.12.2017

24.01.2018

1 167 270,64

 

26.12.2017

ТОРГ №00000001316 от 26.12.2017

24.01.2018

480 487,34

 

27.12.2017

ТОРГ №00000001320 от 27.12.2017

25.01.2018

1 002 944,05

 

27.12.2017

ТОРГ №00000001321 от 27.12.2017

25.01.2018

1 050 646,25

 

28.12.2017

ТОРГ №00000001326 от 28.12.2017

26.01.2018

939 369,64

 

28.12.2017

ТОРГ №00000001327 от 28.12.2017

26.01.2018

1 017 276,10

 

28.12.2017

ТОРГ №00000001328 от 28.12.2017

26.01 .2018

1 167 270,64

 

28.12.2017

ТОРГ №00000001329 от 28.12.2017

26.01.2018

427 822,40

 

28.12.2017

ТОРГ №00000001330 от 28.12.2017

26.01.2018

1 000 205,99

 

28.12.2017

ТОРГ №00000001331 от 28.12.2017

26.01.2018

821 975,18

 

28.12.2017

ТОРГ №00000001332 от 28.12.2017

26.01.2018

1 085 128,74

 

29.12.2017

ТОРГ №00000001339 от 29.12.2017

29.01.2018

104 816,49

 

29.12.2017

ТОРГ №00000001340 от 29.12.2017

29.01.2018

1 032 806,06

 

29.12.2017

ТОРГ №00000001341 от 29.12.2017

29.01.2018

840 799,36

 

29.12.2017

ТОРГ №00000001342 от 29.12.2017

29.01.2018

641 134,65

 

29.12.2017

ТОРГ №00000001343 от 29.12.2017

29.01.2018

667 616,86

 

04.01.2018

ТОРГ №00000000005 от 04.01.2018

29.01.2018

1 002 944,05

 

05.01.2018

ТОРГ №00000000006 от 05.01.2018

29.01.2018

292 459,39

 

09.01.2018

ТОРГ №00000000013 от 09.01.2018

30.01.2018

469 920,12

 

09.01.2018

ТОРГ №00000000015 от 09.01.2018

30.01.2018

403 308,18

 

09.01.2018

ТОРГ №00000000016 от 09.01.2018

30.01.2018

983 991,52

 

10.01.2018

ТОРГ №00000000019 от 10.01.2018

31.01.2018

1 001 489,46

 

10.01.2018

ТОРГ №00000000020 от 10.01.2018

31.01.2018

976 846,89

 

10.01.2018

ТОРГ №00000000021 от 10.01.2018

31.01.2018

292 630,52

 

11.01.2018

ТОРГ №00000000023 от 11.01.2018

01.02.2018

1 025 618,64

 

11.01.2018

ТОРГ №00000000025 от 11.01.2018

01.02.2018

810 723,45

 

12.01.2018

ТОРГ №00000000026 от 12.01.2018

02.02.2018

678 269,63

 

16.01.2018

ТОРГ №00000000033 от 16.01.2018

06.02.2018

842 767,35

 

17.01.2018

ТОРГ №00000000038 от 17.01.2018

07.02.2018

292 972,78

 

17.01.2018

ТОРГ №00000000039 от 17.01.2018

07.02.2018

465 941,38

 

17.01.2018

ТОРГ №00000000040 от 17.01.2018

07.02.2018

254 254,85

 

18.01.2018

ТОРГ №00000000044 от 18.01.2018

08.02.2018

1 092 572,85

 

18.01.2018

ТОРГ №00000000045 от 18.01.2018

08.02.2018

1 025 618,64

 

18.01.2018,

ТОРГ №00000000046 от 18.01.2018

08.02.2018

623 679,49

 

22.01.2018

ТОРГ №00000000051 от 22.01.2018

12.02.2018

1 018 345,66

 

22.01.2018

ТОРГ №00000000052 от 22.01.2018

12.02.2018

842 767,35

 

22.01.2018

ТОРГ №00000000053 от 22.01.2018

12.02.2018

929 914,77

 

22.01.2018

ТОРГ №00000000054 от 22.01.2018

12.02.2018

803 450,47

 

23.01.2018

ТОРГ №00000000057 от 23.01.2018

13.02.2018

731 234,05

 

23.01.2018

ТОРГ №00000000058 от 23.01.2018

13.02.2018

886 362,45

 

23.01.2018

ТОРГ №00000000059 от 23.01.2018

13.02.2018

424 613,73

 

24.01.2018

ТОРГ №00000000068 от 24.01.2018

14.02.2018

721 650,82

 

24.01.2018

ТОРГ №00000000069 от 24.01.2018

14.02.2018

1 021 639,89

 

24.01.2018

ТОРГ №00000000070 от 24.01.2018

14.02.2018

587 956,32

 

24.01.2018

ТОРГ №00000000071 от 24.01.2018

14.02.2018

934 321,34

 

24.01.2018

ТОРГ №00000000072 от 24.01.2018

14.02.2018

256 693,44

 

24.01.2018

ТОРГ №00000000073 от 24.01.2018

14.02.2018

425 169,90

 

26.01.2018

ТОРГ №00000000078 от 26.01.2018

16.02.2018

773 845,16

 

30.01.2018

ТОРГ №00000000084 от 30.01.2018

20.02.2018

410 709,50

 

31.01.2018

ТОРГ №00000000090 от 31.01.2018

21.02.2018

673 478,02

 

31.01.2018

ТОРГ №00000000091 от 31.01.2018

21.02.2018

474 369,48

 

31.01.2018

ТОРГ №00000000092 от 31.01.2018

21.02.2018

214 082,33

 

31.01.2018

ТОРГ №00000000093 от 31.01.2018

21.02.2018

876 608,10

 

31.01.2018

ТОРГ №00000000094 от 31.01.2018

21.02.2018

620 000,22

 

01.02.2018

ТОРГ №00000000106 от 01.02.2018

22.02.2018

606 951,64

 

01.02.2018

ТОРГ №00000000105 от 01.02.2018

22.02.2018

641 134.65

 

01.02.2018

ТОРГ №00000000107 от 01.02.2018

22.02.2018

1 048 977,74

 

02.02.2018

ТОРГ №00000000109 от 02.02.2018

26.02.2018

979 969,99

 

02.02.2018

ТОРГ №00000000110 от 02.02.2018

26.02.2018

1 000 548,25

 

02.02.2018

ТОРГ №00000000111 от 02.02.2018

26.02.2018

1 020 655,90

 

02.02.2018

ТОРГ №00000000113 от 02.02.2018

26.02.2018

1 105 621,43

 

05.02.2018

ТОРГ №00000000115 от 05.02.2018

27.02.2018

836 563,92

 

05.02.2018

ТОРГ №00000000116 от 05.02.2018

27.02.2018

1 010 388,16

 

05.02.2018

ТОРГ №00000000117 от 05.02.2018

27.02.2018

1 025 618,64

 

06.02.2018

ТОРГ №00000000118 от 06.02.2018

28.02.2018

834 809,85

 

06.02.2018

ТОРГ №00000000119 от 06.02.2018

28.02.2018

1 091 246,60

 

06.02.2018

ТОРГ №00000000120 от 06.02.2018

28.02.2018

1 025 618,64

 

06.02.2018

ТОРГ №00000000121 от 06.02.2018

28.02.2018

718 014,33

 

06.02.2018

ТОРГ №00000000123 от 06.02.2018

28.02.2018

428 207,44

 

07.02.2018

ТОРГ №00000000125 от 07.02.2018

01.03.2018

429 790,38

 

07.02.2018

ТОРГ №00000000126 от 07.02.2018

01.03.2018

617 133,81

 

07.02.2018

ТОРГ №00000000127 от 07.02.2018

01.03.2018

978 814,87

 

07.02.2018

ТОРГ №00000000128 от 07.02.2018

01.03.2018

234 446,68

 

07.02.2018

ТОРГ №00000000129 от 07.02.2018

01.03.2018

200 563,14

 

07.02.2018

ТОРГ №00000000130 от 07.02.2018

01.03.2018

182 252,34

 

08.02.2018

ТОРГ №00000000133 от 08.02.2018

02.03.2018

1 025 618,64

 

08.02.2018

ТОРГ №00000000134 от 08.02.2018

02.03.2018

836 820,61

 

08.02.2018

ТОРГ №00000000135 от 08.02.2018

02.03.2018

1 004 441,43

 

09.02.2018

ТОРГ №00000000137 от 09.02.2018

05.03.2018

1 039 009,48

 

09.02.2018

ТОРГ №00000000138 от 09.02.2018

05.03.2018

981 125,11

 

09.02.2018

ТОРГ №00000000139 от 09.02.2018

05.03.2018

997 339,58

 

09.02.2018

ТОРГ №00000000140 от 09.02.2018

05.03.2018

427 736,84

 

12.02.2018

ТОРГ №00000000144 от 12.02.2018

06.03.2018

1 013 554,05

 

12.02.2018

ТОРГ №00000000145 от 12.02.2018

06.03.2018

879 731,20

 

12.02.2018

ТОРГ №00000000146 от 12.02.2018

06.03.2018

513 386,88

 

12.02.2018

ТОРГ №00000000147 от 12.02.2018

06.03.2018

372 761,66

 

12.02.2018

ТОРГ №00000000148 от 12.02.2018

06.03.2018

631 294,73

 

13.02.2018

ТОРГ №00000000149 от 13.02.2018

07.03.2018

629 797,36

 

13.02.2018

ТОРГ №00000000150 от 13.02.2018

07.03.2018

371 863,23

 

13.02.2018

ТОРГ №00000000151 от 13.02.2018

07.03.2018

342 257,92

 

13.02.2018

ТОРГ №00000000152 от 13.02.2018

07.03.2018

841 569,44

 

14.02.2018

ТОРГ №00000000154 от 14.02.2018

12.03.2018

465 898,59

 

14.02.2018

ТОРГ №00000000155 от 14.02.2018

12.03.2018

330 621,15

 

14.02.2018

ТОРГ №00000000156 от 14.02.2018

12.03.2018

405 062,25

 

14.02.2018

ТОРГ №00000000157 от 14.02.2018

12.03.2018

232 264,78

 

15.02.2018

ТОРГ №00000000160 от 15.02.2018

13.03.2018

629 797,36

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000355 от 28.04.2018

24.05.2018

616 342,37

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000356 от 28.04.2018

24.05.2018

405 668,05

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000359 от 28.04.2018

24.05.2018

971 493,27

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000360 от 28.04.2018

24.05.2018

972 568,98

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000361 от 28.04.2018

24.05.2018

244 145,55

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000362 от 28.04.2018

24.05.2018

744 807,37

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000363 от 28.04.2018

24.05.2018

801 323,69

 

29.04.2018

ТОРГ №00000000367 от 29.04.2018

24.05.2018

614 811,55

 

29.04.2018

ТОРГ №00000000368 от 29.04.2018

24.05.2018

976 830,46

 

29.04.2018

ТОРГ №00000000369 от 29.04.2018

24.05.2018

387 256,80

 

29.04.2018

ТОРГ №00000000370 от 29.04.2018

24.05.2018

983 491,61

 

29.04.2018

ТОРГ №00000000371 от 29.04.2018

24.05.2018

980 181,72

 

ПП № 19928 от 16.11.2017

 

21.11.2017

974 348,04

 

ПП № 21103 от 30.11.2017

 

04.12.2017

395 655,64

 

ПП № 21102 от 30.11.2017

 

04.12.2017

397 062,34

 

ПП № 21101 от 30.11.2017

 

04.12.2017

608 729,63

 

ПП № 21100 от 30.11.2017

 

04.12.2017

974 348,04

 

ПП № 22941 от 21.12.2017

 

22.12.2017

592 056,07

 

ПП № 22939 от 21.12.2017

 

22.12.2017

618 535,17

 

ПП № 22940 от 21.12.2017

 

22.12.2017

767 480,09

 

ПП № 22943 от 21.12.2017

 

22.12.2017

960 612,01

 

ПП № 23156 от 22.12.2017

 

25.12.2017

319 540,55

 

ПП № 23158 от 22.12.2017

 

25.12.2017

381 104,19

 

ПП № 23155 от 22.12.2017

 

25.12.2017

705 378,34

 

ПП № 23159 от 22.12.2017

 

25.12.2017

991 849,07

 

ПП № 23165 от 22.12.2017

 

25.12.2017

1 013 511,27

 

ПП № 23942 от 26.12.2017

 

28.12.2017

317 128,57

 

ПП № 23945 от 26.12.2017

 

28.12.2017

604 054,41

 

ПП № 23943 от 26.12.2017

 

28.12.2017

620 855,87

 

ПП № 23941 от 26.12.2017

 

28.12.2017

804 716,33

 

ПП № 23940 от 26.12.2017

 

28.12.2017

999 906,51

 

ПП № 83 от 19.01.2018

 

23.01.2018

410 581,16

 

ПП № 82 от 19.01.2018

 

23.01.2018

690 163,10

 

ПП № 81 от 19.01.2018

 

23.01.2018

1 020 056,95

 

ПП № 89 от 19.01.2018

 

23.01.2018

1 025 618,64

 

ПП № 961 от 22.01.2018

 

24.01.2018

792 924,85

 

ПП № 956 от 22.01.2018

 

24.01.2018

840 756,58

 

ПП № 962 от 22.01.2018

 

24.01.2018

1 013 554,05

 

ПП № 960 от 22.01.2018

 

24.01.2018

1 017 104,97

 

ПП № 1837 от 29.01.2018

 

30.01.2018

427 822,40

 

ПП № 1838 от 29.01.2018

 

30.01.2018

427 822,40

 

ПП № 1834 от 29.01.2018

 

30.01.2018

465 990,74

 

ПП № 1859 от 29.01.2018

 

30.01.2018

469 920,12

 

ПП № 1843 от 29.01.2018

 

30.01.2018

530 799,25

 

ПП № 1847 от 29.01.2018

 

30.01.2018

617 133,81

 

ПП № 1849 от 29.01.2018

 

30.01.2018

629 455,10

 

ПП № 1848 от 29.01.2018

 

30.01.2018

789 375,11

 

ПП № 1826 от 29.01.2018

 

30.01.2018

836 563,92

 

ПП № 1860 от 29.01.2018

 

30.01.2018

842 767,35

 

ПП № 1844 от 29.01.2018

 

30.01.2018

847 516,17

 

ПП № 1853 от 29.01.2018

 

30.01.2018

960 694,76

 

ПП № 1828 от 29.01.2018

 

30.01.2018

978 485,40

 

ПП № 1855 от 29.01.2018

 

30.01.2018

997 510,71

 

ПП № 1835 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 002 045,63

 

ПП № 1857 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 010 388,16

 

ПП № 1839 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 011 586,06

 

ПП № 1854 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 013 511,27

 

ПП № 1851 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 024 677,43

 

ПП № 1846 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 025 618,64

 

ПП № 1841 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 025 618,64

 

ПП № 1832 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 025 618,64

 

ПП № 1831 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 032 806,06

 

ПП № 1856 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 070 665,76

 

ПП № 1833 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 085 128,74

 

ПП № 1829 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 167 270,64

 

ПП № 2112 от 31.01.2018

 

05.02.2018

517 408,41

 

ПП № 2109 от 31.01.2018

 

05.02.2018

641 134,65

 

ПП № 2113 от 31.01.2018

 

05.02.2018

926 577,75

 

ПП № 2110 от 31.01.2018

 

05.02.2018

999 906,51

 

ПП № 2111 от 31.01.2018

 

05.02.2018

1 167 270,64

 

ПП № 2498 от 07.02.2018

 

09.02.2018

104 816,49

 

ПП № 2522 от 07.02.2018

 

09.02.2018

140 796,35

 

ПП № 2500 от 07.02.2018

 

09.02.2018

151 278,00

 

ПП № 2512 от 07.02.2018

 

09.02.2018

210 715,69

 

ПП № 2518 от 07.02.2018

 

09.02.2018

221 013,05

 

ПП № 2516 от 07.02.2018

 

09.02.2018

221 269,75

 

ПП № 2706 от 07.02.2018

 

09.02.2018

253 356,43

 

ПП № 2502 от 07.02.2018

 

09.02.2018

408 912,65

 

ПП № 2714 от 07.02.2018

 

09.02.2018

599 255,08

 

ПП № 2499 от 07.02.2018

 

09.02.2018

678 269,63

 

ПП № 2707 от 07.02.2018

 

09.02.2018

939 369,64

 

ПП № 2520 от 07.02.2018

 

09.02.2018

992 248,49

 

ПП № 2503 от 07.02.2018

 

09.02.2018

1 001 104,42

 

ПП № 2514 от 07.02.2018

 

09.02.2018

1 013 126,23

 

ПП № 2511 от 07.02.2018

 

09.02.2018

1 022 495,54

 

ПП № 2506 от 07.02.2018

 

09.02.2018

1 071 575,98

 

ПП № 2997 от 12.02.2018

 

14.02.2018

403 308,18

 

ПП № 2978 от 12.02.2018

 

14.02.2018

466 411,98

 

ПП № 2965 от 12.02.2018

 

14.02.2018

477 235,89

 

ПП № 2971 от 12.02.2018

 

14.02.2018

480 487,34

 

ПП № 2973 от 12.02.2018

 

14.02.2018

667 616,86

 

ПП № 2996 от 12.02.2018

 

14.02.2018

678 269,63

 

ПП № 2993 от 12.02.2018

 

14.02.2018

731 650,82

 

ПП № 2994 от 12.02.2018

 

14.02.2018

731 234,05

 

ПП № 2995 от 12.02.2018

 

14.02.2018

803 450,47

 

ПП № 2975 от 12.02.2018

 

14.02.2018

840 799,36

 

ПП № 2979 от 12.02.2018

 

14.02.2018

840 799,36

 

ПП № 2980 от 12.02.2018

 

14.02.2018

840 799,36

 

ПП № 2977 от 12.02.2018

 

14.02.2018

841 783,35

 

ПП № 2992 от 12.02.2018

 

14.02.2018

876 608,10

 

ПП № 2964 от 12.02.2018

 

14.02.2018

1 000 205,99

 

ПП № 3002 от 12.02.2018

 

14.02.2018

1 002 944,05

 

ПП № 2972 от 12.02.2018

 

14.02.2018

1 002 944,05

 

ПП № 2970 от 12.02.2018

 

14.02.2018

1 007 864,01

 

ПП № 2974 от 12.02.2018

 

14.02.2018

1 017 276,10

 

ПП № 2976 от 12.02.2018

 

14.02.2018

1 050 646,25

 

ПП № 2509 от 13.02.2018

 

16.02.2018

821 975,18

 

ПП № 3274 от 28.02.2018

 

01.03.2018

292 972,78

 

ПП № 3474 от 28.02.2018

 

01.03.2018

617 133,81

 

ПП № 3431 от 28.02.2018

 

01.03.2018

641 134,65

 

ПП № 3477 от 28.02.2018

 

01.03.2018

1 010 388,16

 

ПП № 3549 от 28.02.2018

 

01.03.2018

1 091 246,60

 

ПП № 3765 от 13.03.2018

 

15.03.2018

620 000,22

 

ПП № 4165 от 13.03.2018

 

15.03.2018

810 723,45

 

ПП № 4167 от 13.03.2018

 

15.03.2018

879 731,20

 

ПП № 3770 от 13.03.2018

 

15.03.2018

929 914,77

 

ПП № 3769 от 13.03.2018

 

15.03.2018

934 324,34

 

ПП № 3771 от 13.03.2018

 

15.03.2018

1 001 489,46

 

ПП № 4169 от 13.03.2018

 

15.03.2018

1 018 345,66

 

ПП № 3764 от 13.03.2018

 

15.03.2018

1 020 655,90

 

ПП № 4168 от 13.03.2018

 

15.03.2018

1 025 618,64

 

ПП № 3766 от 13.03.2018

 

15.03.2018

1 105 621,43

 

ПП № 4578 от 13.03.2018

 

16.03.2018

330 621,15

 

ПП № 4568 от 13.03.2018

 

16.03.2018

429 790,38

 

ПП № 4575 от 13.03.2018

 

16.03.2018

465 898,59

 

ПП № 4569 от 13.03.2018

 

16.03.2018

718 014,33

 

ПП № 4567 от 13.03.2018

 

16.03.2018

842 767,35

 

ПП № 4570 от 13.03.2018

 

16.03.2018

1 092 572,85

 

ПП № 4621 от 14.03.2018

 

19.03.2018

405 062,25

 

ПП № 4597 от 14.03.2018

 

19.03.2018

425 169,90

 

ПП № 4625 от 14.03.2018

 

19.03.2018

428 207,44

 

ПП № 4619 от 14.03.2018

 

19.03.2018

513 386,88

 

ПП № 4618 от 14.03.2018

 

19.03.2018

629 797,36

 

ПП № 4630 от 14.03.2018

 

19.03.2018

673 478,02

 

ПП № 4600 от 14.03.2018

 

19.03.2018

836 563,92

 

ПП № 4603 от 14.03.2018

 

19.03.2018

979 969,99

 

ПП № 4641 от 14.03.2018

 

19.03.2018

997 339,58

 

ПП № 4605 от 14.03.2018

 

19.03.2018

1 004 441,43

 

ПП № 4628 от 14.03.2018

 

19.03.2018

1 025 618,64

 

ПП № 4631 от 14.03.2018

 

19.03.2018

1 048 977,74

 

ПП № 5228 от 23.03.2018

 

27.03.2018

292 630,52

 

ПП № 5227 от 23.03.2018

 

27.03.2018

342 257,92

 

ПП № 5232 от 23.03.2018

 

27.03.2018

410 709,50

 

ПП № 5233 от 23.03.2018

 

27.03.2018

424 613,73

 

ПП № 5230 от 23.03.2018

 

27.03.2018

427 736,84

 

ПП № 5224 от 23.03.2018

 

27.03.2018

587 956,32

 

ПП № 5226 от 23.03.2018

 

27.03.2018

623 679,49

 

ПП № 5219 от 23.03.2018

 

27.03.2018

629 797,36

 

ПП № 5235 от 23.03.2018

 

27.03.2018

841 569,44

 

ПП № 5225 от 23.03.2018

 

27.03.2018

886 362,45

 

ПП № 5223 от 23.03.2018

 

27.03.2018

1 000 548,25

 

ПП № 5234 от 23.03.2018

 

27.03.2018

1 013 554,05

 

ПП № 5231 от 23.03.2018

 

27.03.2018

1 025 618,64

 

ПП № 5229 от 23.03.2018

 

27.03.2018

1 025 618,64

 

ПП № 5651 от 28.03.2018

 

04.04.2018

978 814,87

 

ПП № 6792 от 12.04.2018

 

17.04.2018

232 264,78

 

ПП № 6785 от 12.04.2018

 

17.04.2018

292 459,39

 

ПП № 6791 от 12.04.2018

 

17.04.2018

371 863,23

 

ПП № 6782 от 12.04.2018

 

17.04.2018

372 761,66

 

ПП № 6788 от 12.04.2018

 

17.04.2018

606 951,64

 

ПП № 6784 от 12.04.2018

 

17.04.2018

976 846,89

 

ПП № 6789 от 12.04.2018

 

17.04.2018

981 125,11

 

ПП № 6787 от 12.04.2018

 

17.04.2018

1 021 639,89

 

ПП № 6783 от 12.04.2018

 

17.04.2018

1 025 618,64

 

ПП № 6786 от 12.04.2018

 

17.04.2018

1 039 009,48

 

ПП № 7509 от 28.04.2018

 

03.05.2018

631 294,73

 

ПП № 8123 от 04.05.2018

 

11.05.2018

983 991,52

 

ПП № 9810 от 28.05.2018

 

30.05.2018

616 342,37

 

ПП № 9812 от 28.05.2018

 

30.05.2018

972 568,98

 

ПП № 11241 от 20.06.2018

 

22.06.2018

182 252,34

 

ПП № 11240 от 20.06.2018

 

22.06.2018

200 563,14

 

ПП № 11245 от 20.06.2018

 

22.06.2018

214 082,33

 

ПП № 11243 от 20.06.2018

 

22.06.2018

234 446,68

 

ПП № 11248 от 20.06.2018

 

22.06.2018

244 145,55

 

ПП № 11246 от 20.06.2018

 

22.06.2018

254 254,85

 

ПП № 11242 от 20.06.2018

 

22.06.2018

256 693,44

 

ПП № 11258 от 20.06.2018

 

22.06.2018

387 256,80

 

ПП № 11247 от 20.06.2018

 

22.06.2018

465 941,38

 

ПП № 11244 от 20.06.2018

 

22.06.2018

474 369,48

 

ПП № 11253 от 20.06.2018

 

22.06.2018

614 811,55

 

ПП № 11250 от 20.06.2018

 

22.06.2018

773 845,16

 

ПП № 11251 от 20.06.2018

 

22.06.2018

774 807,37

 

ПП № 11260 от 20.06.2018

 

22.06.2018

801 323,69

 

ПП № 11249 от 20.06.2018

 

22.06.2018

834 809,85

 

ПП № 11269 от 20.06.2018

 

22.06.2018

971 493,27

 

ПП № 11264 от 20.06.2018

 

22.06.2018

976 830,00

 

ПП № 11252 от 20.06.2018

 

22.06.2018

980 181,72

 

ПП № 11267 от 20.06.2018

 

22.06.2018

983 491,61

 

ПП № 11721 от 26.06.2018

 

28.06.2018

836 820,61

 

ПП № 13559 от 16.07.2018

 

18.07.2018

405 668,05

 

Возврат средств (1370 от 27.08.2018)

29 999,54

 

итого

130351908,64

130351908,64

Заказчиком оплачен Товар на 118 513 819 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 31 копеек.

Согласно п. 2.7 Контракта Оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 настоящего Контракта) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара на основании выставленного счёта на оплату в пределах Цены Контракта.

В соответствии с п.7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.7., 7.8., Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пп. 7.8 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

С учётом ранее допущенных просрочек платежей, учитывая условия Контракта (п.п.7.1., 7.7., 7.8. Контракта), а также абзац п. 4.5. Контракта, предусматривающий, что Срок приёмки Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, в части их соответствия условиям Контракта, и оформления ее результатов, составляет не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента представления Поставщиком документов, указанных в п.4.3. Контракта. Таким образом, размер подлежащей начислению неустойки составил 823 278, 94 рублей согласно расчёту.

3.  17 марта 2015 года между ООО «Брэнт» (Поставщик) и ГБУ «Мосавтодор» (Заказчик) с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон №44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов закупки путем проведения аукциона в электронной форме был заключен контракт № 0148200005415000047 (далее — Контракт).

Цена Контракта составляет 47 416 672 (сорок семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 94 копеек, в том числе НДС 18% в размере 7 233 051 (семь миллионов двести тридцать три тысячи пятьдесят один рубль (п.2.1 Контракта).

В соответствии с пунктом 13.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона.

Пунктом 2.7, Контракта стороны согласовали, что оплата по Контракту осуществляется путём безналичного расчёта за счёт средств бюджета Московской области, путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта. Оплата по Контракту может производиться несколькими платежами.

На оснований пункта 2.8. Контракта, оплата Цены Контракта товара производится Заказчиком на основании подписанных обеими сторонами Актов приёмки-передачи товара, предоставленных и оформленных обеими сторонами Актов приемки-передачи товара, предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату в пределах Цены Контракта. Заказчик вправе перечислить предоплату Поставщику. Заказчик может производить оплату несколькими платежами.

Поставщиком по товарным накладным был поставлен товар на сумму 47 416 672 (сорок семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 94 копеек, а именно, в период действия Контракта № 0148200005415000047, ООО «Брэнт» поставило в адрес Ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

18.03.2015

ТОРГ №00000000355 от 18.03.2015

18.04.2015

1 372 938,44

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000336 от 18.03.2015

18.04.2015

2 463 672,93

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000337 от 18.03.2015

18.04.2015

3 724 419,14

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000338 от 18.03.2015

18.04.2015

1 389 975,49

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000340 от 18.03.2015

18.04.2015

2 113 964,88

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000341 от 18.03.2015

18.04.2015

2 419 846,54

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000339 от 18.03.2015

18.04.2015

3 436 871,27

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000335 от 18.03.2015

18.04.2015

1 086 795,04

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000342 от 18.03.2015

18.04.2015

1 965 750,34

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000343 от 18.03.2015

18.04.2015

2 220 658,24

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000344 от 18.03.2015

18.04.2015

1 860 321,94

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000345 от 18.03.2015

18.04.2015

1 288 035,14

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000346 от 18.03.2015

18.04.2015

1 391 035,28

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000347 от 18.03.2015

18.04.2015

2 828 892,40

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000348 от 18.03.2015

18.04.2015

1 856 423,43

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000358 от 18.03.2015

18.04.2015

1 451 809,46

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000349 от 18.03.2015

18.04.2015

2 961 971,85

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000350 от 18.03.2015

18.04.2015

1 085 892,25

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000351 от 18.03.2015

18.04.2015

604 828,28

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000353 от 18.03.2015

18.04.2015

840 456,45

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000354 от 18.03.2015

18.04.2015

1 007 513,66

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000357 от 18.03.2015

18.04.2015

798 517,77

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000359 от 18.03.2015

18.04.2015

2 491 413,20

 

18.03.2015

ТОРГ №00000000352 от 18.03.2015

18.04.2015

792 895,82

 

15.04.2015

ТОРГ №00000000525 от 15.04.2015

16.05.2015

3 961 773,63

 

ПП № 285 от 08.04.2015

 

10.04.2015

1 007 513,66

 

ПП № 286 от 08.04.2015

 

10.04.2015

1 085 892,25

 

ПП № 293 от 08.04.2015

 

10.04.2015

1 086 795,04

 

ПП № 289 от 08.04.2015

 

10.04.2015

1 288 035,14

 

ПП № 287 от 08.04.2015

 

10.04.2015

1 372 938,44

 

ПП № 295 от 08.04.2015

 

10.04.2015

1 451 809,46

 

ПП № 292 от 08.04.2015

 

10.04.2015

2 113 964,90

 

ПП № 296 от 08.04.2015

 

10.04.2015

2 220 658,27

 

ПП № 290 от 08.04.2015

 

10.04.2015

2 419 846,58

 

ПП № 281 от 08.04.2015

 

10.04.2015

2 828 892,53

 

ПП № 288 от 08.04.2015

 

10.04.2015

2 961 971,98

 

ПП № 294 от 08.04.2015

 

10.04.2015

3 724 419,20

 

ПП № 628 от 15.04.2015

 

20.04.2015

604 828,28

 

ПП № 625 от 15.04.2015

 

20.04.2015

792 895,85

 

ПП № 627 от 15.04.2015

 

20.04.2015

840 456,47

 

ПП № 619 от 15.04.2015

 

20.04.2015

1 389 975,51

 

ПП № 624 от 15.04.2015

 

20.04.2015

1 856 423,53

 

ПП № 626 от 15.04.2015

 

20.04.2015

1 860 324,94

 

ПП № 621 от 15.04.2015

 

20.04.2015

1 965 750,36

 

ПП № 623 от 15.04.2015

 

20.04.2015

2 463 672,95

 

ПП № 620 от 15.04.2015

 

20.04.2015

2 491 413,20

 

ПП № 622 от 15.04.2015

 

20.04.2015

3 436 871,27

 

ПП № 124 от 22.05.2015

 

26.05.2015

798 517,77

 

ПП № 309 от 28.05.2015

 

01.06.2015

1 391 035,20

 

ПП № 410 от 24.06.2015

 

29.06.2015

0,08

 

ПП № 895 от 02.07.2015

 

08.07.2015

3 961 773,63

итого

47 416 672,87

47 416 673,49

Акты приема-передачи товара подписаны Заказчиком без претензий к качеству и количеству поставленного товара. 

Заказчиком оплачен Товар на 47 416 672 (сорок семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 94 копеек.     

Таким образом, ГБУ МО «Мосавтодор» свои обязательства по оплате товара на сумму 47 416 672 (сорок семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 94 копеек,  исполнило, однако с нарушением сроков, указанных в пункте 2.8. Контракта.   

Пунктом 7.2. Контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной части Цены Контракта.

Согласно пункту 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2017 года, при расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения.

C учётом изложенного, по расчёту истца, величина неустойки по Контракту № 0148200005415000047 от 17.03.2015 составляет 67 146 44 рублей 44 копейки.

4. Идентичные нарушения со стороны Ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту №0348200049717000470 от 16.10.2017.

Так, 16 октября 2017 года между ООО «Брэнт» (далее – Поставщик) и Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее – Заказчик) был заключен контракт № 0348200049717000470 (далее — Контракт).

Цена Контракта составляет 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек).

Поставщиком был поставлен товар на сумму 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек), а именно, в период действия Контракта № 0348200049717000470 ООО «Брэнт» поставило в адрес Ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

17.10.2017

ТОРГ №00000001043 от 17.10.2017

17.11.2017

397 062,34

 

17.10.2017

ТОРГ №00000001044 от 17.10.2017

17.11.2017

818 659,23

 

17.10.2017

ТОРГ №00000001045 от 17.10.2017

17.11.2017

991 890,45

 

17.10.2017

ТОРГ №00000001046 от 17.10.2017

17.11.2017

771 286,64

 

ПП № 1488 от 24.01.2018

 

29.01.2018

397 062,34

 

ПП № 1502 от 24.01.2018

 

29.01.2018

771 286,64

 

ПП № 1505 от 24.01.2018

 

29.01.2018

818 659,23

 

ПП № 1503 от 24.01.2018

 

29.01.2018

991 890,45

итого

2 978 898,66

2 978 898,66

Заказчиком оплачен Товар на сумму 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек)

Согласно п. 2.6 Контракта Оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта) в течение 30 (тридцати) дней, с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.8 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. В соответствии с абзацем 4 п. 4.5. контракта Срок приёмки Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, составляет не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента представления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3. Контракта.

Согласно расчёту истца, с учётом ранее допущенных просрочек платежей размер подлежащей начислению неустойки составит 56 946, 16 рублей.

5. Идентичные нарушения со стороны Ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту №0348200049717000471 от 16.10.2017.

Так, 16 октября 2017 года между ООО «Брэнт» (далее – Поставщик) и Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее – Заказчик) был заключен контракт № 0348200049717000471 (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет 2 978 898,66 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек) 

Поставщиком был поставлен товар на сумму 2 978 898,66 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек), а именно, в период действия Контракта № 0348200049717000471 ООО «Брэнт» поставило в адрес Ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

18.10.2017

ТОРГ №00000001052 от 18.10.2017

18.11.2017

669 797,05

 

18.10.2017

ТОРГ №00000001053 от 18.10.2017

18.11.2017

1 123 251,59

 

18.10.2017

ТОРГ №00000001054 от 18.10.2017

18.11.2017

462 598,11

 

18.10.2017

ТОРГ №00000001055 от 18.10.2017

18.11.2017

723 251,91

 

ПП № 1513 от 24.01.2018

 

29.01.2018

462 598,11

 

ПП № 1512 от 24.01.2018

 

29.01.2018

669 797,05

 

ПП № 2319 от 02.02.2018

 

06.02.2018

723 251,91

 

ПП № 2320 от 02.02.2018

 

06.02.2018

1 123 251,59

итого

2 978 898,66

2 978 898,66

Заказчиком оплачен Товар на 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек)

Согласно п. 2.6 Контракта Оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта) в течение 30 (тридцати) дней, с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара. В соответствии с абзацем 4 п. 4.5. контракта срок приемки Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, составляет не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента представления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3. Контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.8 Контракта, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Согласно расчёту истца, с учётом ранее допущенных просрочек платежей размер неустойки составил 59 993, 17 руб.

6. Идентичные нарушения со стороны Ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту .№0348200049717000472 от 16.10.2017.

Так, 16 октября 2017 года между ООО «Брэнт» (далее – Поставщик) и Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее – Заказчик) был заключен контракт № 0348200049717000472 (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек)

Поставщиком был поставлен товар на сумму 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек), а именно, в период действия Контракта № 0348200049717000472   ООО «Брэнт» поставило в адрес ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

19.10.2017

ТОРГ №00000001059 от 19.10.2017

19.11.2017

322 052,20

 

20.10.2017

ТОРГ №00000001067 от 20.10.2017

20.11.2017

741 373,36

 

20.10.2017

ТОРГ №00000001068 от 20.10.2017

20.11.2017

1 096 813,87

 

20.10.2017

ТОРГ №00000001069 от 20.10.2017

20.11.2017

818 659,23

 

ПП № 1508 от 24.01.2018

 

29.01.2018

322 052,20

 

ПП № 1509 от 24.01.2018

 

29.01.2018

741 373,36

 

ПП № 1507 от 24.01.2018

 

29.01.2018

818 659,23

 

ПП № 1510 от 24.01.2018

 

29.01.2018

1 096 813,87

итого

2 978 898,66

2 978 898,66

Заказчиком оплачен Товар на сумму 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек).

Согласно п. 2.6 Контракта Оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара. В соответствии с абзацем 4 п. 4.5. контракта срок приемки Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, составляет не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента представления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3. Контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.8 Контракта, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Согласно расчёту истца, с учётом ранее допущенных просрочек размер неустойки составил 54 721, 16 рублей.

7. Идентичные нарушения со стороны Ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту .№0348200049717000473 от 16.10.2017.

Так, 16 октября 2017 года между ООО «Брэнт» (далее – Поставщик) и Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее – Заказчик) был заключен Контракт № 0348200049717000473 (далее — Контракт).

Цена Контракта составляет 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек).

Поставщиком был поставлен товар на сумму 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек), а именно, в период действия Контракта №0348200049717000473 ООО «Брэнт» поставило в адрес ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

19.10.2017

ТОРГ №00000001060 от 19.10.2017

19.11.2017

99 255,24

 

19.10.2017

ТОРГ №00000001061 от 19.10.2017

19.11.2017

991 849,07

 

19.10.2017

ТОРГ №00000001062 от 19.10.2017

19.11.2017

818 659,23

 

20.10.2017

ТОРГ №00000001070 от 20.10.2017

20.11.2017

991 849,07

 

20.10.2017

ТОРГ №00000001071 от 20.10.2017

20.11.2017

77 286,05

 

ПП № 1524 от 24.01.2018

 

29.01.2018

77 286,05

 

ПП № 1526 от 24.01.2018

 

29.01.2018

99 255,24

 

ПП № 1523 от 24.01.2018

 

29.01.2018

991 849,07

 

ПП № 1862 от 29.01.2018

 

30.01.2018

818 659,23

 

ПП № 1861 от 29.01.2018

 

30.01.2018

991 849,07

итого

2 978 898,66

2 978 898,66

Заказчиком оплачен Товар на 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 66 копеек).

Согласно п. 2.6 Контракта Оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара. В соответствии с абзацем 4 п. 4.5. контракта срок приемки Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, составляет не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента представления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3. Контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.8 Контракта, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Согласно расчёту истца, с учётом ранее допущенных просрочек платежей размер подлежащей начислению неустойки составил 55 599, 04 рублей.

8. Идентичные нарушения со стороны ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту №0348200049717000474 от 16.10.2017.

Так, 16 октября 2017 года между ООО «Брэнт» (далее – Поставщик) и Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее – Заказчик) был заключен Контракт № 0348200049717000474 (далее — Контракт).

Цена Контракта составляет 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек).

Поставщиком был поставлен товар на сумму 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек), а именно, в период действия Контракта №0348200049717000474 ООО «Брэнт» поставило в адрес ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

17.10.2017

ТОРГ №00000001047 от 17.10.2017

17.11.2017

332 023,06

 

17.10.2017

ТОРГ №00000001048 от 17.10.2017

17.11.2017

804 219,84

 

19.10.2017

ТОРГ №00000001063 от 19.10.2017

19.11.2017

818 659,23

 

19.10.2017

ТОРГ №00000001064 от 19.10.2017

19.11.2017

1 023 996,53

 

ПП № 1519 от 24.01.2018

 

29.01.2018

332 023,06

 

ПП № 1520 от 24.01.2018

 

29.01.2018

804 219,84

 

ПП № 1522 от 24.01.2018

 

29.01.2018

818 659,23

 

ПП № 1516 от 29.01.2018

 

30.01.2018

1 023 996,53

итого

2 978 898,66

2 978 898,66

Заказчиком оплачен Товар на 2 978 898,66 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 66 копеек).

Согласно п. 2.6 Контракта, оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара. В соответствии с абзацем 4 п. 4.5. контракта,срок приёмки Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, составляет не более 17 (семнадцати) календарных дней с момента представления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3. Контракта.

В соответствии с п. 7.1 Контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.8 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Согласно расчёту истца, с учётом допущенных ранее просрочек платежей размер неустойки составил 55 994, 57 рублей.

9. Идентичные нарушения со стороны Ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту №0348200049718000075 от 28.03.2018.

28 марта 2018 года между ООО «Брэнт» (далее – Поставщик) и Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее – Заказчик) был заключен контракт № 0348200049718000075 (далее — Контракт).

Цена Контракта составляет 39 679 479 (Тридцать девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 63 копейки. 

Поставщиком был поставлен товар на сумму 39 525 390 (Тридцать девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч триста девяносто) рублей 34 копеек, а именно, в период действия Контракта №0348200049718000075 ООО «Брэнт» поставило в адрес ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

02.04.2018

ТОРГ №00000000259 от 02.04.2018

03.05.2018

602 334,49

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000260 от 02.04.2018

03.05.2018

1 056 929,06

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000262 от 03.04.2018

04.05.2018

632 226,37

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000264 от 03.04.2018

04.05.2018

1 035 105,34

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000266 от 03.04.2018

04.05.2018

390 578,34

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000265 от 03.04.2018

04.05.2018

846 583,73

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000263 от 03.04.2018

04.05.2018

1 034 928,99

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000284 от 04.04.2018

05.05.2018

899 445,61

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000285 от 04.04.2018

05.05.2018

553 352,38

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000286 от 04.04.2018

05.05.2018

862 102,81

 

05.04.2018

ТОРГ №00000000289 от 05.04.2018

06.05.2018

1 037 353,85

 

05.04.2018

ТОРГ №00000000290 от 05.04.2018

06.05.2018

1 045 289,74

 

05.04.2018

ТОРГ №00000000291 от 05.04.2018

06.05.2018

1 050 712,60

 

06.04.2018

ТОРГ №00000000302 от 06.04.2018

07.05.2018

1 022 981,06

 

09.04.2018

ТОРГ №00000000303 от 09.04.2018

10.05.2018

548 767,19

 

09.04.2018

ТОРГ №00000000304 от 09.04.2018

10.05.2018

1 056 929,06

 

10.04.2018

ТОРГ №00000000306 от 10.04.2018

11.05.2018

1 050 712,60

 

11.04.2018

ТОРГ №00000000308 от 11.04.2018

12.05.2018

542 903,45

 

12.04.2018

ТОРГ №00000000310 от 12.04.2018

13.05.2018

963 505,93

 

12.04.2018

ТОРГ №00000000311 от 12.04.2018

13.05.2018

1 035 237,61

 

16.04.2018

ТОРГ №00000000316 от 16.04.2018

17.05.2018

1 041 365,88

 

16.04.2018

ТОРГ №00000000317 от 16.04.2018

17.05.2018

1 035 237,61

 

18.04.2018

ТОРГ №00000000321 от 18.04.2018

19.05.2018

716 390,95

 

18.04.2018

ТОРГ №00000000322 от 18.04.2018

19.05.2018

367 916,95

 

18.04.2018

ТОРГ №00000000323 от 18.04.2018

19.05.2018

1 035 237,61

 

18.04.2018

ТОРГ №00000000324 от 18.04.2018

19.05.2018

1 041 365,88

 

19.04.2018

ТОРГ №00000000328 от 19.04.2018

20.05.2018

1 068 171,57

 

20.04.2018

ТОРГ №00000000331 от 20.04.2018

21.05.2018

545 504,66

 

20.04.2018

ТОРГ №00000000332 от 20.04.2018

21.05.2018

968 179,29

 

20.04.2018

ТОРГ №00000000333 от 20.04.2018

21.05.2018

1 037 662,46

 

25.04.2018

ТОРГ №00000000340 от 25.04.2018

26.05.2018

867 261,15

 

ПП № 7295 от 20.04.2018

 

26.04.2018

542 903,45

 

ПП № 7304 от 20.04.2018

 

26.04.2018

553 352,38

 

ПП № 7306 от 20.04.2018

 

26.04.2018

846 583,73

 

ПП № 7305 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 034 928,99

 

ПП № 7303 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 035 105,34

 

ПП № 7300 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 035 237,61

26.04.2018

ТОРГ №00000000344 от 26.04.2018

27.05.2018

951 469,82

 

26.04.2018

ТОРГ №00000000345 от 26.04.2018

27.05.2018

1 036 383,90

 

26.04.2018

ТОРГ №00000000346 от 26.04.2018

27.05.2018

1 000 804,64

 

26.04.2018

ТОРГ №00000000347 от 26.04.2018

27.05.2018

644 835,62

 

26.04.2018

ТОРГ №00000000348 от 26.04.2018

27.05.2018

862 102,81

 

27.04.2018

ТОРГ №00000000351 от 27.04.2018

28.05.2018

812 856,17

 

27.04.2018

ТОРГ №00000000352 от 27.04.2018

28.05.2018

1 035 237,61

 

27.04.2018

ТОРГ №00000000353 от 27.04.2018

28.05.2018

1 050 712,60

 

27.04.2018

ТОРГ №00000000354 от 27.04.2018

28.05.2018

474 434,30

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000357 от 28.04.2018

29.05.2018

423 071,42

 

28.04.2018

ТОРГ №00000000358 от 28.04.2018

29.05.2018

1 050 712,60 

 

ПП № 7574 от 25.04.2018

 

03.05.2018

632 226,37

 

ПП № 7673 от 25.04.2018

 

03.05.2018

1 045 289,74

 

ПП № 7511 от 28.04.2018

 

03.05.2018

1 050 712,60

 

ПП № 7510 от 28.04.2018

 

03.05.2018

1 056 929,06

07 05.2018

ТОРГ №00000000387 от 07.05.2018

07.06.2018

1 050 712,60

 

07 05.2018

ТОРГ №00000000388 от 07.05.2018

07.06.2018

432 285,88

 

11 05.2018

ТОРГ №00000000391 от 11.05.2018

11.06.2018

1 050 712,60

 

12 05.2018

ТОРГ №00000000393 от 12.05.2018

12.06.2018

656 783,55

 

ПП № 9233 от 21.05.2018

 

28.05.2018

602 334,49

 

ПП № 9231 от 21.05.2018

 

28.05.2018

867 261,15

 

ПП № 9229 от 21.05.2018

 

28.05.2018

1 035 237,61

 

ПП № 9230 от 21.05.2018

 

28.05.2018

1 036 383,90

 

ПП № 11308 от 20.06.2018

 

22.06.2018

367 916,95

 

ПП № 11298 от 20.06.2018

 

22.06.2018

423 071,42

 

ПП № 11316 от 20.06.2018

 

22.06.2018

432 285,88

 

ПП № 11300 от 20.06.2018

 

22.06.2018

474 434,30

 

ПП № 11310 от 20.06.2018

 

22.06.2018

644 835,62

 

ПП № 11317 от 20.06.2018

 

22.06.2018

656 783,55

 

ПП № 11296 от 20.06.2018

 

22.06.2018

812 856,17

 

ПП № 113081 от 20.06.2018

 

22.06.2018

862 102,81

 

ПП № 11309 от 20.06.2018

 

22.06.2018

862 102,81

 

ПП № 11311 от 20.06.2018

 

22.06.2018

951 469,82

 

ПП № 11314 от 20.06.2018

 

22.06.2018

951 469,82

 

ПП № 11302 от 20.06.2018

 

22.06.2018

963 505,93

 

ПП № 11321 от 20.06.2018

 

22.06.2018

968 179, 29

 

ПП № 11299 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 000 804,64

 

ПП № 11313 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 022 981,06

 

ПП № 11297 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 037 353,85

 

ПП № 11319 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 037 662,46

 

ПП № 11304 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 041 365,88

 

ПП № 11303 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 050 712,60

 

ПП № 11305 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 050 712,60

 

ПП № 11312 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 050 712,60

 

ПП № 11307 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 068 171,57

 

ПП № 11742 от 26.06.2018

 

28.06.2018

390 578,34

 

ПП № 11744 от 26.06.2018

 

28.06.2018

545 504,66

 

ПП № 11743 от 26.06.2018

 

28.06.2018

1 035 237,61

 

ПП № 11740 от 26.06.2018

 

28.06.2018

1 035 237,61

 

ПП № 11739 от 26.06.2018

 

28.06.2018

1 050 712,60

 

ПП № 11741 от 26.06.2018

 

28.06.2018

1 050 712,60

 

ПП № 13556 от 16.07.2018

 

18.07.2018

548 767,19

 

ПП № 13558 от 16.07.2018

 

18.07.2018

716 390,95

 

ПП № 13557 от 16.07.2018

 

18.07.2018

1 041 365,88

 

ПП № 13555 от 16.07.2018

 

18.07.2018

1 056 929,06

 

Возврат средств (1371 от 27.08.2018)

52 024,21

 

итого

39 577 414,55

39 577 414,55

Заказчиком оплачен Товар на 12 374 486 (Двенадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 42 копеек.

Согласно п. 2.6 Контракта оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара. В соответствии с п.п. 4.5., 4.8. Контракта, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика всех надлежаще оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.2. Контракта, в соответствии с особенностями, установленными Федеральным законом №44-ФЗ, проводит экспертизу поставленного товара (далее – экспертиза), в части их соответствия условиям Контракта и оформляет заключение. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оформления заключения Заказчик осуществляет приемку товара, подписывает Акт приемки-передачи товара, либо направляет Поставщику в порядке, указанном в пункте 14.1. Контракта, мотивированный отказ от подписания Акта приемки-передачи товара (далее – мотивированный отказ), содержащий перечень выявленных недостатков и срок их устранения, который составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Поставщиком.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.2.1. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 7.2.2. Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Согласно расчёту истца с учётом ранее допущенных просрочек платежей, размер неустойки составил 130 826, 06 руб.

10. Идентичные нарушения со стороны ответчика были допущены и при выполнении обязательств по Контракту №0348200049718000076 от 29.03.2018.

Так, 29 марта 2018 года между ООО «Брэнт» (далее – Поставщик) и Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее – Заказчик) был заключен контракт № 0348200049718000076 (далее — Контракт).

Цена Контракта составляет 31 701 517 (Тридцать один миллион семьсот одна тысяча пятьсот семнадцать) рублей 89 копеек.

Поставщиком был поставлен товар на сумму 31 169 655 (Тридцать один миллион сто шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, а именно, в период действия Контракта №0348200049718000076 ООО «Брэнт» поставило в адрес ответчика товар:

Дата приёмки (по акту приёма-передачи)

Дата и №ТОРГ-12 на поставку

Срок оплаты п.2.7. Контракта

Сумма поставки

Дата фактической оплаты

Сумма оплаты

30.03.2018

ТОРГ №00000000223 от 30.03.2018

30.04.2018

901 409,96

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000224 от 30.03.2018

30.04.2018

666 320,58

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000225 от 30.03.2018

30.04.2018

1 066 076,70

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000226 от 30.03.2018

30.04.2018

892 488,25

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000227 от 30.03.2018

30.04.2018

677 053,81

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000228 от 30.03.2018

30.04.2018

1 075 858,88

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000229 от 30.03.2018

30.04.2018

649 428,20

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000230 от 30.03.2018

30.04.2018

1 086 999,70

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000231 от 30.03.2018

30.04.2018

849 147,75

 

30.03.2018

ТОРГ №00000000222 от 30.03.2018

30.04.2018

212 173,72

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000249 от 02.04.2018

03.05.2018

759 477,75

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000250 от 02.04.2018

03.05.2018

203 795,46

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000251 от 02.04.2018

03.05.2018

198 813,79

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000252 от 02.04.2018

03.05.2018

895 069,66

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000253 от 02.04.2018

03.05.2018

1 084 418,29

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000254 от 02.04.2018

03.05.2018

1 066 529,57

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000255 от 02.04.2018

03.05.2018

901 409,96

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000256 от 02.04.2018

03.05.2018

1 068 295,80

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000257 от 02.04.2018

03.05.2018

449 935,09

 

02.04.2018

ТОРГ №00000000258 от 02.04.2018

03.05.2018

217 834,70

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000267 от 03.04.2018

04.05.2018

493 139,73

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000268 от 03.04.2018

04.05.2018

1 077 534,53

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000269 от 03.04.2018

04.05.2018

367 601,72

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000270 от 03.04.2018

04.05.2018

896 111,28

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000271 от 03.04.2018

04.05.2018

1 070 379,04

 

03.04.2018

ТОРГ №00000000272 от 03.04.2018

04.05.2018

1 064 310,47

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000277 от 04.04.2018

05.05.2018

1 063 268,85

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000278 от 04.04.2018

05.05.2018

983 290,45

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000279 от 04.04.2018

05.05.2018

1 084 418,29

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000280 от 04.04.2018

05.05.2018

1 054 483,00

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000281 от 04.04.2018

05.05.2018

885 559,21

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000282 от 04.04.2018

05.05.2018

677 053,81

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000283 от 04.04.2018

05.05.2018

1 062 046,07

 

04.04.2018

ТОРГ №00000000276 от 04.04.2018

05.05.2018

528 509,56

 

05.04.2018

ТОРГ №00000000292 от 05.04.2018

06.05.2018

892 941,13

 

05.04.2018

ТОРГ №00000000294 от 05.04.2018

06.05.2018

432 318,10

 

06.04.2018

ТОРГ №00000000301 от 06.04.2018

07.05.2018

992 529,18

 

06.04.2018

ТОРГ №00000000297 от 06.04.2018

07.05.2018

310 040,83

 

06.04.2018

ТОРГ №00000000298 от 06.04.2018

07.05.2018

181 151,52

 

06.04.2018

ТОРГ №00000000299 от 06.04.2018

07.05.2018

234 319,49

 

06.04.2018

ТОРГ №00000000300 от 06.04.2018

07.05.2018

896 111,28

 

ПП № 7282 от 20.04.2018

 

26.04.2018

212 173,72

 

ПП № 7259 от 20.04.2018

 

26.04.2018

367 601,72

 

ПП № 7278 от 20.04.2018

 

26.04.2018

649 428,20

 

ПП № 7284 от 20.04.2018

 

26.04.2018

849 147,75

 

ПП № 7280 от 20.04.2018

 

26.04.2018

892 488,25

 

ПП № 7290 от 20.04.2018

 

26.04.2018

892 941,13

 

ПП № 7268 от 20.04.2018

 

26.04.2018

895 069,66

 

ПП № 7286 от 20.04.2018

 

26.04.2018

901 409,96

 

ПП № 7261 от 20.04.2018

 

26.04.2018

992 529,18

 

ПП № 7253 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 066 076,70

 

ПП № 7265 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 070 379,04

 

ПП № 7256 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 077 534,53

 

ПП № 7264 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 084 418,29

 

ПП № 7271 от 20.04.2018

 

26.04.2018

1 084 418,29

 

ПП № 7677 от 25.04.2018

 

03.05.2018

449 935,09

 

ПП № 7678 от 25.04.2018

 

03.05.2018

493 139,73

 

ПП № 7679 от 25.04.2018

 

03.05.2018

528 509,56

 

ПП № 7512 от 28.04.2018

 

03.05.2018

677 053,81

 

ПП № 7682 от 25.04.2018

 

03.05.2018

885 559,21

 

ПП № 7514 от 28.04.2018

 

03.05.2018

901 409,96

 

ПП № 7681 от 25.04.2018

 

03.05.2018

983 290,45

 

ПП № 7680 от 25.04.2018

 

03.05.2018

1 063 268,85

 

ПП № 7676 от 25.04.2018

 

03.05.2018

1 066 529,57

 

ПП № 7675 от 25.04.2018

 

03.05.2018

1 086 999,70

 

ПП № 9234 от 21.05.2018

 

28.05.2018

234 319,49

 

ПП № 9255 от 21.05.2018

 

28.05.2018

759 477,75

 

ПП № 9808 от 28.05.2018

 

30.05.2018

198 813,79

 

ПП № 9807 от 28.05.2018

 

30.05.2018

203 795,46

 

ПП № 9966 от 30.05.2018

 

06.06.2018

181 151,52

 

ПП № 11285 от 20.06.2018

 

22.06.2018

677 053,81

 

ПП № 11282 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 054 483,00

 

ПП № 11286 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 062 046,07

 

ПП № 11279 от 20.06.2018

 

22.06.2018

1 064 310,47

 

ПП № 11737 от 26.06.2018

 

28.06.2018

217 834,70

 

ПП № 11724 от 26.06.2018

 

28.06.2018

666 320,58

 

ПП № 11738 от 26.06.2018

 

28.06.2018

896 111,28

 

ПП № 11722 от 26.06.2018

 

28.06.2018

896 111,28

 

ПП № 11723 от 26.06.2018

 

28.06.2018

1 068 295,80

 

ПП № 11736 от 26.06.2018

 

28.06.2018

1 075 858,88

 

ПП № 13554 от 16.07.2018

 

18.07.2018

310 040,83

 

ПП № 13553 от 16.07.2018

 

18.07.2018

432 318,10

итого

31 169 655,16

31 169 655,16

Заказчиком оплачен Товар на сумму 21 748 870 (Двадцать один миллион семьсот сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 36 копеек.

Сумма основного долга составляет 9 420 784,80 (Девять миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 80 копеек)

Согласно п. 2.6 Контракта, оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов в порядке и сроки согласно Контракту (раздел 4 Контракта) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара. В соответствии с п.п. 4.5., 4.8. Контракта Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения от Поставщика всех надлежаще оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.2. Контракта, в соответствии с особенностями, установленными Федеральным законом №44-ФЗ, проводит экспертизу поставленного товара (далее – экспертиза), в части их соответствия условиям Контракта и оформляет заключение. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оформления заключения Заказчик осуществляет приемку товара, подписывает Акт приемки-передачи товара, либо направляет Поставщику в порядке, указанном в пункте 14.1. Контракта, мотивированный отказ от подписания Акта приемки-передачи товара (далее — мотивированный отказ), содержащий перечень выявленных недостатков и срок их устранения, который составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Поставщиком.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В соответствии с п. 7.2.l. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 7.2.2. Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

Истец указал, что с учётом ранее допущенных просрочек платежей за период с 03.05.2018 по 19.06.2018 включительно размер подлежащей начислению неустойки исходя из суммы основного долга в размере 9 420 784,80 (Девять миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 80 копеек) по контракту №0348200049717000476 от 29.03.2018 согласно расчёту составил 81 652,58 руб.

Таким образом, на основании указанных положений Контрактов Истец за нарушение сроков оплаты поставленного товара начислил Ответчику неустойку в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской федерации, действующей на дачу подачи искового заявления, а именно 7,75%. С учётом изложенного, величина подлежащей взысканию неустойки составляет:

1.По Контракту №0148200005415000047 от 17.03.2015 составляет 67 146 44 руб.;

2.По контракту №0148200005417000013 составляет 1 900 633,38 руб.;

3.По Контракту №0148200005417000991 от 26 октября 2017 года размер подлежащей начислению неустойки составил 823 278,94 рублей;

4.По Контракту №0348200049717000470 от 16.10.2017 размер подлежащей начислению неустойки составил 56 946,61 рублей;

5.По Контракту №0348200049717000471 размер задолженности неустойки составил 59 993, 17 руб.;

6.По Контракту №0348200049717000472 размер задолженности неустойки составил 54 721, 16 руб.;

7.По Контракту №0348200049717000473 размер подлежащей начислению составил неустойки 55 599,04 руб.;

8.По Контракту №0348200049717000474 размер подлежащей начислению неустойки составил 55 994,57 руб.;

9.По Контракту №0348200049718000075 составил 130 826,06 руб.;

10.По Контракту №0348200049717000476 от 29.03.2018 составил 81 652,58 руб.

Ввсего, с учётом просрочки оплаты за поставленный товар, по десяти контрактам размер неустойки (пени) составил 3 286 791, 96 рублей согласно расчётам истца.

Ответчик указал, что истцом в материалы дела не предоставлено допустимых и достоверных доказательств направления в адрес ответчика исполнительной документации и счетов на оплату  в установленный п. 4.3. Контрактов  срок. Ответчик считает, что нарушения с его стороны сроков оплаты нет, с учётом пп.4.3., 4.4., 4.7. Контрактов и положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ответчик указал, что на отсутствие вины в невыполнении договорных обязательств, может служить основанием для освобождения её от ответственности по ст. 401 ГК РФ. 

Рассматривая настоящий спор, суд принял во внимание нижеследующее. 

Спорные правоотношения регулируются общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах (ст. ст. 309 - 328 ГК РФ), специальными нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3, 4 главы 30 ГК РФ (ст. ст. 454 - 491, 506 - 524, 525-534), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии с пунктом 2 статьи 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки.

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" настоящий федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Согласно части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В силу части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с нормами ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с ч.1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Исследовав материалы дела, суд установил, что в рамках действия заключенных между сторонами контрактов №0348200049717000470, №0348200049717000471, №0348200049717000472, №0348200049717000473, №0348200049717000474, №0148200005415000047, №0148200005417000013, №0148200005417000991, №0348200049718000075, №0348200049717000476 истцом своевременно и в полном объёме была осуществлена поставка товара.

Во исполнение п.4.4. Контрактов документы, необходимые для оплаты заказчиком, а именно акты приёма-передачи, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, были переданы поставщиком в срок, установленные пп. 2.6-2.8.

Из раздела 7 указанных Контрактов следует, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Согласно расчётам истца общая сумма неустойки по вышеназванным контрактам составила 3286791 руб. 96 коп. (том 1 л.д. 34-47).

Довод ответчика о том, что оплата была произведена ответчиком несвоевременно в связи с тем, что счета-фактуры были переданы ему позднее даты подписания акта приёма-передачи товара,  суд считает возможным отклонить, так как исходя из положений Контракта оплата поставленного товара производится Заказчиком на основании предоставленных и оформленных обеими Сторонами документов    с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара; при этом суд учитывает, что согласно двусторонним актам, накладным, акту сверки ответчик принял товар без замечаний и возражений.

Суд, полагая период начала исчисления истцом ответчику неустойки правомерным, проверив расчёт неустойки, представленный истцом, признаёт его обоснованным.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы истца по оплате госпошлины в размере 39434 руб. подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ГБУ МО "МОСАВТОДОР" в пользу ООО "БРЭНТ" неустойку в размере 3 286 791 руб. 96 коп., расходы по госпошлине в размере  39 434 руб. 00 коп..

Решение может  быть обжаловано    в установленном законом порядке.  

СудьяМ.А. Худгарян