13_983373  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-774/2020

г. Южно-Сахалинск

17 июня 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой  Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Че С.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-774/2020  

по исковому заявлению Департамента муниципального заказа  Администрации Поронайского городского округа (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), уточненному в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажная компания «Энерготехсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту на  выполнение инженерных изысканий в размере 97 343 рублей 75 копеек,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажная компания «Энерготехсервис» в пользу  Департамента муниципального заказа Администрации Поронайского  городского округа неустойку в размере 97 343 рублей 75 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажная компания «Энерготехсервис» в доход  федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение  искового заявления в сумме 3 894 рубля.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Т.С. Горбачева