Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г.Тамбов ул.Пензенская , 67/12

http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело №А64-37/2022

02 августа 2022г.

г.Тамбов

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании – 27.07.2022.; 

дата изготовления решения в полном объеме – 02.08.2022.( ч.3 ст.113 , ч.2ст.176 АПК РФ).

Арбитражный суд Тамбовской области в составе: судья И.И.Белоусов

при ведении протокола судебного заседания : секретарь судебного заседания А.Е.Анненская рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:

истец: Муниципальное образование - городской округ - город Мичуринск в лице администрации города Мичуринска Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

ответчик: Управление  по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

 третьи лица: 

-Управление государственного строительного надзора Тамбовской области (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

- Отдел реализации  проектов Администрации города Мичуринска (ОГРН 

<

***> , 393761, 

<

...>)

- Департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области ( 392008, 

<

...>,, 14, ОГРН: 

<

***>)

о признании права собственности на недвижимое имущество 

при участии:

от истца – ФИО1 ,   доверенность от 11.11.2020.

от ответчика – ФИО2, доверенность  от 27.01.2022.

от третьих лиц:

- Департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области – ФИО3 , доверенность от 26.01.2022

- Отдел реализации  проектов Администрации города Мичуринска – ФИО4, начальник 

установил:

Муниципальное образование - городской округ - город Мичуринск в лице администрации города Мичуринска Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с требованием:

«- признать за Муниципальным образованием- городской округ- город Мичуринск Тамбовской области в лице администрации города Мичуринска Тамбовской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) право собственности на реконструированный объект капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...>, являющегося объектом культурного наследия, включенного единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, общей площадью после реконструкции 1228,1 кв.м.».

В соответствии со ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены : Управление государственного строительного надзора Тамбовской области (ОГРН 

<

***>) , Отдел реализации проектов Администрации города Мичуринска (ОГРН 

<

***>) , Департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области (ОГРН: 

<

***>).

Определением суда  от 02.03.2022., по ходатайству истца,  производство по делу было приостановлено,  в связи с назначением   экспертизы  для  разъяснения  возникших при рассмотрении  дела вопросов, требующих  специальных знаний.

Проведение экспертизы поручено  Автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз «ГАРАНТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Автономной некоммерческой организацией «Центр судебных экспертиз «ГАРАНТ» представлено по делу заключение  эксперта №27/05/22 от 27.05.2022г., производство по делу возобновлено.

В соответствии со ст.49 АПК РФ истец уточнил требования по иску заявлением по делу от 27.08.2022. и просит:

«Признать  право собственности муниципального образования   городской округ - город Мичуринск Тамбовской области   на недвижимое имущество : 

- «здание хореографической школы» , общей площадью 1228,1 кв.м. расположенное  по адресу: 

<

...>».

Ответчик (представитель) в отзыве на иск, представитель в заседании суда возражений не заявил.

Третьи лица в заседание суда не явились, возражений не заявили.

Изучив материалы дела , заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные по делу доказательства ,   суд  признал  иск    подлежащим удовлетворению.

Как следует из материалов дела,  согласно  Выписке из Единого государственного реестра об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости  истцу город Мичуринск –городской округ   на праве собственности принадлежит объект недвижимого имущества:   здание хореографической школы общей , расположенное  по адресу: 

<

...>. 

Земельный участок с кадастровым номером 68:26:0000078:126 ,  расположенный по адресу: 

<

...>, на котором находится объект  недвижимого имущества   здание хореографической школы , общей площадью 1228,1 кв.м., земли населенных пунктов,  принадлежит на праве собственности  городу Мичуринску Тамбовской области – городской округ, запись регистрации от 03.06.2020. и на основании постановления администрации города Мичуринска №2924  передан в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Мичуринская детская хореографическая школа».

В соответствии с ч. 5 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015. N218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке (часть 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016. N 361-ФЗ).

Согласно  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  установлено ограничение прав и обременение – здание включено  в единый государственный реестр объектов культурного наследия, основание государственной регистрации: Охранное обязательство регистрационный номер 681711293800005.

Указанный объект  недвижимого имущества   здание хореографической школы общей площадью 1228,1 кв.м., расположенный   по адресу: 

<

...>. передан в оперативное управление  Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Мичуринская детская хореографическая школа»,  запись регистрации от  21.12.2016.

Постановлением администрации города Мичуринска Тамбовской области от 10.12.2018 №2375 функция по реконструкции объекта капитального строительства: «здание хореографической школы» возложена на Отдел реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области.

Реконструкции  объекта капитального строительства: «здание хореографической школы» проводилась по муниципальному контракту №0164200003020000094_344852, от 30.03.2020.,  заключенным  Отделом реализации проектов администрации города Мичуринска Тамбовской области с  Обществом с ограниченной ответственностью «УПТК Тамбовспецстрой»,  предметом которого являлась реконструкция объекта: «здание хореографической школы с приспособлением для современного использования», расположенного по адресу:  

<

...>.

В соответствии со ст.5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020., далее — Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно п. 2  ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ,   выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр культурного наследия, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляются: -  региональным органом охраны объектов культурного наследия Управлением  по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области (далее- Управление ).

В соответствии с требованиями  ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ,  работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр  проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных Управлением,  проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

Согласно ч. 5.1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ Управление уполномочено выдавать разрешение на строительство, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

Реконструкция указанного объекта капитального строительства выполнена  на основании Разрешений   на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №9 от 12.05.2020. ,  №26 от 18.09.2020, №26 от 23.08.2021, выданных Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области и Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия от 22.10.2021. 

 При реконструкции указанного  здания проведена перепланировка подвального помещения с проектируемыми двумя входами в подвал, на первом этаже перепланировка выполнена в осях №3-7» и «А-В», на втором этаже  в осях «3-8» и «А-В». В соответствии с заданием на проектирование и согласно акту выполненных работ выполнен двухэтажный объем актового зала — пристройка, размером в осях 9,16 на 13,97 м с сопутствующими помещениями и подвалом. В результате, здание после реконструкции - состоит из нескольких групп помещений функционального назначения, имеет два выхода по общим лестницам и три выхода из подвала. Крыша выполнена из деревянных конструкций с покрытием из оцинкованной кровельной стали. Реконструированное здание состоит из существующего объекта культурного наследия (23,735на 26,38 м в осях) и пристроенного размером в осях 9,16 на 13,97 м.

Истцом  представлен Технический отчет — 12/ТО/68/2021 по результатам обследования и оценки состояния объекта культурного наследия регионального значения «Здание административное», расположенного по адресу: 

<

...> , изготовленный ООО «Ника Арт» (Лицензия №МКРФ 02042 от 15.10.2014.) , согласно которому законченный строительством объект «Здание административное», соответствует требованиям  действующих норм, правил и федеральных законов:       -СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»  (актуализированная             редакция согласно СНиП 31 -06-2009); - СП 31-112-2004 «Физкультурно-оздоровительные залы», часть 1;-СанПин 1567-76 «Санитарные нормы и правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту»; - СП   22.13330.2011    «Основания   зданий   и   сооружений»   (актуализированная редакция согласно СниП 2.02.01-83*); - СП 20.1330.2011   «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СниП 2.01.07-85*); - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009г. :  №84-ФЗ; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г.      №123-ФЗ; -СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция согласно СниП 35-01 -2001).

Согласно техническому  паспорту, составленному кадастровым инженером  ФИО5 «АКИ «Приволжско-Уральского региона» по состоянию на  19.11.2021. спорный объект недвижимости имеет следующие технические характеристики: здание, нежилое, «здание хореографической школы» , общей площадью 1228,1 кв.м. , количество этажей – 3, в том числе: подземных 1, расположенный  по адресу: 

<

...>.

Автономной некоммерческой организацией «Центр судебных экспертиз «ГАРАНТ» представлено по делу заключение  эксперта №27/05/22 от 27.05.2022г. на основании определения суда  от 02.03.2022., согласно которому:

1.На момент обследования здания и оценки соответствия проекту (с учетом дополнительных согласований), нормам, и правилам в строительстве, а также Федеральному закону "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ и Федеральному закону "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Строительные работы на объекте завершены в полном объеме.

2.Законченный строительством объект «Здание административное», расположенный по адресу: 

<

...> соответствует требованиям всей действующих строительных норм и правил.

3.После проведённой реконструкции объект капитального строительства, расположенный по адресу: Тамбовская область, г .Мичуринск, ул. Советская, д. 292 соответствует санитарным, противопожарным, строительным и градостроительным нормам и правилам

4.Объекта капитального строительства после проведённой реконструкции, расположенного по адресу: 

<

...> не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

5.Проведённая реконструкция объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...> соответствует проектно-сметной документации с учетом отдельных согласованиям с авторским надзором и организацией разработчиком проектно-сметной документации (ООО «НИКА APT») по материалам и оборудованию, с учетом требований к объекту культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации предусмотренных ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Ответ на вопрос №1.: После проведённой реконструкции объект капитального строительства, расположенный по адресу: 

<

...>, соответствует санитарным, противопожарным, строительным и градостроительным нормам и правилам

Ответ на вопрос №2.: Объект капитального строительства, расположенный по адресу: 

<

...>, после проведённой реконструкции не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Ответ на вопрос №3: Проведённая реконструкция объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...> соответствует проектно-сметной документации с учетом отдельных согласований с авторским надзором и организацией разработчиком проектно-сметной документации (ООО «НИКА APT») no материалам и оборудованию, с учетом требований к объекту культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации предусмотренных ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На основании ст.263 Гражданского кодекса Российской Федерации ( далее-  Гражданского кодекса РФ) :  «1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260). (в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 2. Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке. Последствия самовольной постройки, произведенной собственником на принадлежащем ему земельном участке, определяются статьей 222 настоящего Кодекса.».

В соответствии  с ч.2  ст. 51 Градостроительного кодекса  Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) , по общим правилам , строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

В соответствии с п.17ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации(в ред. Федерального закона от  18.07.2011 N 243-ФЗ) , выдача разрешения на строительство не требуется , в частности , в случаях :  строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;  изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;  капитального ремонта объектов капитального строительства.

Поскольку,  возведение  спорного строения,  являющего объектом капитального строительства , осуществлено  истцом  в нарушение   требований   ст. 51 Градостроительного кодекса  Российской Федерации  , без получения разрешения на строительство, спорные постройки    признаются  самовольной. 

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса РФ ,  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

На основании   п.3  ст.222 Гражданского    кодекса    РФ  (п. 3 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 258-ФЗ) право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий: 

если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; 

если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах; 

если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

По  утверждению  истца  принадлежность   истцу   указанного объекта  недвижимости  иными   лицами   фактически не оспаривается. 

На основании  изложенных  обстоятельств , указанных норм  закона и учитывая отсутствие оснований считать,  что сохранение постройки   нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц или  создает угрозу жизни и здоровью граждан,  требования  по иску  подлежат удовлетворению.

В соответствии с п.1ст.131 Гражданского кодекса РФ,   право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

В соответствии   с п.1 ст.235  Гражданского кодекса РФ , право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

В соответствии с ч.ч.2, 3 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015. N218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости»: Единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом сведений. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (далее - государственная регистрация прав).

Из  приведенных положений законодательства следует, что в случае существенного изменения  технических характеристик объекта  недвижимости  и , соответственно ,  утраты  учтенного недвижимого имущества , запись о праве собственности на это имущество в Едином государственном реестре недвижимости не может быть сохранена  по причине ее недостоверности. Противоречия между правами на недвижимость и сведениями о них, содержащимися в реестре, могут быть устранены как самим правообладателем, так и судом по иску лица, чьи права и законные интересы нарушаются сохранением записи о праве собственности на это недвижимое имущество.

Соответственно ,  записи регистрации    о   праве собственности истца  на  реконструированный    объект недвижимости   в связи с утратой    этого  имущества  в результате  реконструкции,  не  подлежат сохранению    в реестре  по причине их недостоверности.

Иск о признании права  собственности  муниципального образования   городской округ - город Мичуринск Тамбовской области   на указанное  недвижимое имущество заявлен  в связи  с  недостатками правоустанавливающих  документов,  необходимых   для  регистрации права собственности  во внесудебном порядке , невозможностью  устранения недостатков во внесудебном порядке и с отказом Управления государственного строительного надзора Тамбовской области, 17.11.2021 исх. №307 ввода объекта в эксплуатацию, в связи с несвоевременным обращением органом местного самоуправления.

Согласно п.11  ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам  местного значения муниципального района относятся:  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях , организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2016 N 465-ФЗ)

Согласно  ст. 215 Гражданского кодекса РФ  , имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 Кодекса. 

В соответствии   с п.2  ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в собственности муниципальных образований может  находиться имущество,  предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; (п. 2 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ).

В соответствии с п.1 ст.131 Гражданского кодекса РФ  право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

Возможность обращения в  суд с заявлением о признании права собственности следует  из статей 11 и 12 Гражданского кодекса Российской Федерации,  согласно которым защита нарушенных или оспариваемых гражданских прав осуществляется судом, способом ,  предусмотренным  законом, в том  числе  путем  признания  права. Лицо, считающее, что стало собственником имущества  по установленным  законом  основаниям, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании за ним права собственности. 

На основании  изложенных  обстоятельств  и указанных норм  закона,  а так же в целях обеспечения принципов правовой определенности в спорных материальных правоотношениях, стабильности гражданского оборота, суд  признал иск подлежащим удовлетворению.

В силу ч. 5 п.1 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015. N218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", ч.1ст.16 АПК РФ вступивший  в законную силу судебный  акт  является  основанием   для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.  Наличие судебного акта, являющегося основанием для внесения записи в ЕГРП, не освобождает лицо от представления иных документов, не являющихся правоустанавливающими, которые необходимы для внесения записи в ЕГРП , согласно Федеральному закону  "О государственной регистрации недвижимости" орган регистрации прав вносит в Единый государственный реестр недвижимости сведения на основании документов, поступивших в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии  с   ч.2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.  Представленные по делу и исследованные судом  доказательства и  обстоятельства   согласно заявленных оснований  ,   предмета  иска, суд   находит   достаточными для разрешения спора по существу . 

На основании  изложенного  и руководствуясь ст.ст.110,112,167,169, 170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

СУД     РЕШИЛ :

Признать  право собственности муниципального образования   городской округ - город Мичуринск Тамбовской области   на недвижимое имущество : 

- «здание хореографической школы» , общей площадью 1228,1 кв.м. расположенное  по адресу: 

<

...>.

Вступивший  в законную силу судебный  акт  является  основанием   для    осуществления государственного кадастрового  учета и  государственной регистрации прав  на недвижимое имущество уполномоченным органом в установленном законом порядке  и  не  заменяет собой документы, выдаваемые этими органом.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение  суда, не вступившее в законную силу,  может быть обжаловано   в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд    (394006,

<

...>).

Судья                                                                                                                И.И.Белоусов