АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-5448/2018

г. Челябинск

03 сентября 2018 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Е.А. Михайлова,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  А.В.Киселевой,  

рассмотрев материалы дела по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ», г.Энгельс  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы»,  г.Челябинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании суммы задолженности по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы»,  г.Челябинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ», г.Энгельс  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени при участии в судебном заседании представителей: 

от истца по первоначальному исковому заявлению (ответчика по встречному  исковому заявлению): ФИО1 - директора, действующего на основании  решения участника от 30.04.2015 № 1, паспорт (до перерыва);  

от ответчика по первоначальному исковому заявлению (истца по встречному  исковому заявлению): ФИО2, действующего на основании  доверенности от 01.01.2017 № 1, паспорт (до перерыва);  

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  

ресурсы» в пользу общества с ограниченной ответственностью  

«СТАЛЬСТРОЙ» задолженность в размере 133 600 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ»  

в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 37 520  

руб. 12 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  ресурсы» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  1 619 руб. 88 коп.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Строительные ресурсы» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы»  неустойку в размере 993 216 руб., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 22 864 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные  ресурсы» из федерального бюджета государственную пошлину в размере  10 175 руб., уплаченную по платежному поручению от 08.06.2018 № 450 в АО  «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Екатеринбургский».  

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований,  расходов по уплате государственной пошлины.  

В результате произведенного зачета между первоначальным и встречным  исками взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СТАЛЬСТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительные ресурсы» неустойку в размере 859 616 руб., расходы по уплате  государственной пошлины в размере 22 864 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 37 520  руб. 12 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  ресурсы» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  1 619 руб. 88 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Е.А. Михайлова