2117/2023-35895(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-31927/2022

г.Казань

08 февраля 2023 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Г.Н. Мурзахановой, при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального казенного учреждения "Комитет земельных и имущественных  отношений Исполнительный комитет муниципального образования города Казани",  г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Завод строительных конструкций", Сабинский район, дер.Илебер  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 985 073 руб.  67 коп,  

руководствуясь статьями 110, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных  конструкций", Сабинский район, дер.Илебер (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу муниципального казенного учреждения "Комитет земельных и имущественных  отношений Исполнительный комитет муниципального образования города Казани",  г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 438 075 (четыреста  тридцать восемь тысяч семьдесят пять) руб. 89 коп.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных  конструкций", Сабинский район, дер.Илебер (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 095 (десять тысяч  девяносто шесть) руб.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца с момента изготовления решения в полном объеме через  Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Г.Н. Мурзаханова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 27.12.2021 10:10:49

Кому выдана Мурзаханова Гюзель Нурисламовна