АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, 

<

...> 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Краснодар дело № А32-34455/2025 «07» ноября 2025 года  

резолютивная часть судебного акта объявлена 24.10.2025 полный текст судебного акта изготовлен 07.11.2025 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Миргородской О.П., при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Богатых Д.А., рассмотрев в  

судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «АТЛАНТ» (ИНН 

<

***>) к ИП ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>) 

о взыскании 5 823 114,13 руб. неустойки по договору подряда от 17.05.2024г.,  

при участии в судебном заседании: от истца представитель по доверенности, от ответчика представитель не явился. 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее - ответчик) о взыскании 5 823 114,13 руб. неустойки по договору подряда от 17.05.2024.  

Участвующий в судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.  

Ответчик извещен надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, явку представителя не обеспечил.  

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из искового заявления и материалов дела, 17.05.2024 между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) был заключен договор № ТПР-003-025041-2024 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте  

объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта.  

По условиям пункта 3.1. которого субподрядчик в установленные договором сроки и в счет договорной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных подрядчиком субсубподрядных организаций, все работы и услуги в объеме, определенном настоящим договором и рабочей документацией и выполнит все иные требования, установленные договором.  

Общая договорная цена работ и услуг, определена в пункте 4.1. договора, составляет 40 438 292 (Сорок миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести девяносто два) рубля 58 копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством (20%).  

Согласно пункта 5.1. договора срок окончания выполнения работ не позднее 30.08.2024.  

В пункте 21.13. договора стороны согласовали, что приемка законченного строительством объекта оформляется актом приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 или актом приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.  

Пунктом 29.1.4 договора за нарушение срока окончания выполнения работ указанного в пункте 5.1. договора предусмотрена неустойка в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от контрактной цены объекта за каждый день просрочки.  

Согласно пункта 29.19. договора общая сумма штрафов, пеней неустоек предъявляемых сторонам не может превышать 20% от договорной цены.  

Ссылаясь на просрочку в выполнении работ общество произвело начисление договорной неустойки и обратилось к предпринимателю с требованием исх. № А2-1003-1 от 11.03.2025 о ее оплате.  

Уклонение предпринимателя от перечисления денежных средств послужило основанием для обращения общества суд.  

При разрешении спора суд исходит из следующего. 

Пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Договор строительного подряда заключается, в том числе, на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ (пункты 1 и 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации сроки выполнения подрядных работ отнесены к существенным условиям договора подряда; подрядчик несет ответственность за их нарушение.  

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.  

Заключая договор, стороны согласились с условиями данной сделки и приняли на себя обязательства по его исполнению.  

Принцип свободы договора предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения.  

Доказательства наличия у сторон договора спора (разногласий) по условию о размере неустойки, либо оснований ее применения суду не представлены.  

Для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки (пени) необходимо констатировать факт ненадлежащего исполнения им своих обязательств.  

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации ).  

Согласно пункту 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.  

В силу пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).  

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Аналогичные обязанности установлены для сторон в пункте 21.13. договора. 

Доказательства извещения общества о приостановке работ в связи с наличием обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 716, пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчиком не представлены, равно как и доказательства выполнения в полном объеме предусмотренных договором видов и объемов работ в установленные в договоре сроки.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.  

В силу положений статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участвующие в деле лица должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Кодекса).  

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 36, 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», исходя из принципа состязательности сторон, по общему  

правилу, обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле. Истец и ответчик обязаны приложить к исковому заявлению и отзыву соответственно документы, подтверждающие обстоятельства, на которые они ссылаются, и указать, какие доказательства в подтверждение каких фактических обстоятельств представляются. В случае непредставления стороной доказательств, необходимых для правильного рассмотрения дела, в том числе если предложение об их представлении было указано в определении суда, арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам с учетом установленного частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распределения бремени доказывания (часть 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Ответчик, будучи извещенным надлежащим образом о рассмотрении спора, не представил своих возражений против обстоятельств, на которые ссылался истец в обоснование своих требований.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

Согласно части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном данной статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу. Положения части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распространяются и на обстоятельства, которые считаются признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 данного Кодекса.  

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 8127/2013 разъяснено, что в условиях, когда обстоятельства считаются признанными ответчиком согласно частям 3.1, 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не вправе принимать на себя функцию ответчика и опровергать доводы и доказательства, представленные истцом.  

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/2011 указано, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.  

Обстоятельства, на которых основан иск, ответчик документально не опроверг.  

По общему правилу, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,  

несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 31.08.2024 по 17.10.2024 в размере 5 823 114,13 руб.  

Ответчик контррасчет неустойки установленной условиями договора не представил, методологическую и арифметическую верность произведенного истцом расчета не оспорил, в связи с чем, несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных действий в соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в отсутствие возражений ответчика, суд признает его составленным верно.  

Таким образом, исковые требования о взыскании с ответчика договорной неустойки в размере 5 823 114,13 руб. подлежат удовлетворению.  

При подаче иска истец уплатил в доход федерального бюджета 199 693 рубля государственной пошлины (платежное поручение от 10.06.2025 № 1091)  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Таким образом, расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.  

Руководствуясь статьями 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Атлант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 823 114 (пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто четырнадцать) рублей 13 копеек, а также 199 693 (сто девяносто девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек я расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.  

Судья О.П. Миргородская