АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Воронеж Дело № А14-18881/2022  «27» апреля 2023г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Есаковой М.С.,  

при ведении протокола открытого судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,   

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Управления лесного  хозяйства Воронежской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж  

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭСК Воронеж» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г.Воронеж  

о взыскании 1 650 000 руб. неустойки за нарушение срока разработки и представления  проекта освоения лесов по договору аренды лесного участка для строительства,  реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 69 от 29.09.2021,  

по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «ЭСК Воронеж» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г.Воронеж  

к Управлению лесного хозяйства Воронежской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г.Воронеж  

о признании недействительным договора аренды лесного участка для строительства,  реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 69 от 29.09.2021,  

при участии в заседании: 

от Управления лесного хозяйства Воронежской области: ФИО2 – представителя по доверенности № 64-11/8 от 09.01.2023, диплом,  паспорт,  

от ООО «ЭСК Воронеж»: ФИО3 – представителя по  доверенности от 25.02.2021, диплом, паспорт,  

На основании материалов дела, руководствуясь статьями 8,309,310  Гражданского кодекса РФ, статьями 4,7-11,13,16,65,110,156,167-170 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭСК Воронеж»  (г.Воронеж, запись в ЕГРЮЛ внесена МИФНС России № 12 по Воронежской области  18.02.2019 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления лесного  хозяйства Воронежской области (г.Воронеж, запись в ЕГРЮЛ внесена МИФНС России  по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 09.01.2007 за ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 667 руб. неустойки за нарушение срока разработки  и представления проекта освоения лесов по договору аренды лесного участка для  строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 69 от 29.09.2021.  

В остальной части иска Управления лесного хозяйства Воронежской области  отказать.  

Производство по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «ЭСК Воронеж» к Управлению лесного хозяйства Воронежской области о признании  недействительным договора аренды лесного участка для строительства,  реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 69 от 29.09.2021 прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЭСК Воронеж»  (г.Воронеж, запись в ЕГРЮЛ внесена МИФНС России № 12 по Воронежской области  18.02.2019 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 4 170 руб., уплаченную согласно платежному  поручению № 853 от 15.11.2022.  

Справку на возврат государственной пошлины выдать после вступления  определения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня принятия и Арбитражный суд  Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья М.С. Есакова