23/2017-71261(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-26973/2016

город Новосибирск

16 мая 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Краевой А.Г., рассмотрев  в судебном заседании дело по иску федерального государственного унитарного  предприятия "Строительное монтажное управление № 22 Федеральной службы  исполнения наказаний", г. Барнаул,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Технический центр "Эстет",  г. Новосибирск,  

третье лицо: главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России  по Кемеровской области, г. Кемерово,  

об обязании устранить недостатки, взыскании убытков в размере 500000 рублей,  неустойки в размере 20219690,06 рублей,  

при участии в судебном заседании:  

представителя истца: Девяткиной М.С. (доверенность от 01.03.2017, паспорт),  представителей ответчика: Григоряна К.Г. (доверенность от 05.09.2016, паспорт),  Науменко В.П. (доверенность от 05.09.2016, паспорт);  

представителя третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью Технический центр "Эстет"  (ОГРН 1064205044716) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда  по настоящему делу в законную силу выдать откорректированную проектную  документацию стадии Проектная документация, в 4-х экземплярах на бумажном  носителе в соответствии с п.п. 30 приложения № 1 к договору субподряда № 216 от  

21.08.2012, с учетом замечаний указанных в отрицательном заключении от 29  октября 2013 года выданным государственным автономным учреждением  Кемеровской области «Управление государственной экспертизы проектной  документации результатов инженерных изысканий» № 42-6-5-0294-13 по объекту  капительного строительства «Следственный изолятор ГУФСИН России по  Кемеровской области, г. Белово Кемеровской области».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Технический центр  "Эстет" (ОГРН 1064205044716) в пользу федерального государственного унитарного  предприятия "Строительное монтажное управление № 22 Федеральной службы  исполнения наказаний" (ОГРН 1022201761450) пени 20219960 рублей 06 копеек,  государственную пошлину по иску 124100 рублей.  

Возвратить федеральному государственному унитарному предприятию  "Строительное монтажное управление № 22 Федеральной службы исполнения  наказаний" (ОГРН 1022201761450) из федерального бюджета Российской Федерации  излишне уплаченную по иску государственную пошлину 4100 рублей.  

Исполнительные листы и справку выдать после вступления решения в  законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия. Решение  может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина