445/2022-142900(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-5942/2022

24 ноября 2022 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при  ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  Строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ДорСтрой» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 2334306,75 руб. по договору № 26К-19 от  15.01.2020 и неустойки в размере 519370,16 руб. по договору № 28К-19 от 28.10.2019,  расходов по уплате государственной пошлины (с учетом принятого уточнения).  

В открытом судебном заседании приняли участие представители:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 18.06.2021 действительна до  18.06.2024, предъявлены диплом о высшем образовании, паспорт;  

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 156, 167-171, 176-177, 180  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДорСтрой» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик Строительно-монтажное управление «Строй Инвест»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере 2853676,91 руб.,  из них: неустойка в размере 2334306,75 руб. по договору № 26К-19 от 15.01.2020 и  неустойка в размере 519370,16 руб. по договору № 28К-19 от 28.10.2019, а также 34672  руб. расходов, понесенных по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДорСтрой» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 2596 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Ю. Арцыбашева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.08.2022 3:46:00

Кому выдана Арцыбашева Татьяна Юрьевна