И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-268315/19-143-2076

13 февраля 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 06 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2020 года 

Арбитражный суд в составе:

Судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ХимЗащита» (238313,

<

...>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГАЗ НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» (121357,

<

...>, этаж 5, пом.58, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 8 058 615 руб. 38 коп. 

при участии: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 07.11.2019г.;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 10.01.2020г.;

                                                   У С Т А Н О В И Л:

          Общество с ограниченной ответственностью «ХимЗащита»  обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГАЗ НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» о взыскании 8 058 615 руб. 38 коп., составляющих в том числе: задолженность по договору №НГМ-ПДР-00789-ВРК от 18.09.2017г. в размере 7 326 013 руб. 98 коп., неустойку, начисленную за просрочку исполнения обязательства в соответствии с п.12.3 договора за период с 30.10.2018г. по 25.09.2019г. в размере 732 601 руб. 40 коп.  

         Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, просил иск удовлетворить.

         Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, просил применить в отношении требования о взыскании неустойки ст.333 ГК РФ.  

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителей истца и ответчика, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. 

           Как следует из материалов дела между Обществом с ограниченной ответственностью «ХимЗащита» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГАЗ НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» заключен договор №НГМ-ПДР-00789-ВРК от 18.09.2017г. строительство объекта «Сооружение водозабора и сброса рассола в Балтийское море» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн.куб.м.».  

 Пунктом 1 ст.702 ГК РФ установлено, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

           Факт выполнения работ на сумму 13 669 228 руб. 56 коп., подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за период с 01.12.2017г. по 30.09.2018г., подписанных сторонами. 

           В соответствии с п.4.1.8 договора оплата работ производится подрядчиком в течение 30 дней с даты подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат и актов о приемке выполненных работ.      

           В силу ч.1 ст.711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена.

          Ответчиком произведена частичная оплата выполненных работ. 

          Задолженность ответчика перед истцом составляет 7 326 013  руб. 98 коп. 

          В силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 и 309 ГК РФ). 

 Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только исполнение обязательства, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство исполнением (ст. 408 ГК РФ). 

 Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). 

               Ответчиком доказательства возврата денежных средств или выполнения работ в материалы дела не представлены, в связи с чем, требование истца о взыскании 7 326 013 руб. 98 коп., является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

           Требование истца о взыскании неустойки, начисленной в соответствии с п.12.3 договора за период с 30.10.2018г. по 25.09.2019г. в размере 732 601 руб. 40 коп.  из расчета 0,05% от цены неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от цены неоплаченных в срок работ, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере, поскольку факт просрочки исполнения принятого на себя обязательства подтвержден представленными в дело доказательствами.

  Ответчиком было заявлено при рассмотрении спора по существу об уменьшении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

   Пунктами 71-81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 от 24.03.2016г. «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что  если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

   При взыскании неустойки с иных лиц правила статьи 333 ГК РФ могут применяться не только по заявлению должника, но и по инициативе суда, если усматривается очевидная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой несоразмерности (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 ГК РФ.

    Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

 При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

  Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

  Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

  Суд считает, что предъявленная истцом к взысканию сумма неустойки является соразмерном последствиям нарушения обязательства, поэтому не усматривает  оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшения размера неустойки.

        Расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика в порядке ст.110 АПК РФ.

           Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 401, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 8, 9, 41,  65, 68, 70, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд          

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНСГАЗ НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» (121357,

<

...>, этаж 5, пом.58, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ХимЗащита» (238313,

<

...>, ОГРН 

<

***>) 7 326 013 руб. 98 коп. задолженности, 732 601 руб. 40 коп. неустойки и 63 293 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины. 

            Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

  Судья                             О.С.Гедрайтис