АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-2477/2024

г. Белгород

03 октября 2024 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Танделовой З. М. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием системы веб- конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн -  заседания) секретарём судебного заседания Хахалевой И.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело иску ООО "Пикан" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 к ООО "Строительная компания № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  третье лицо: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»  

 о взыскании о взыскании 16 487 737,39 руб., 

и встречному иску о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по  договору субподряда № 3009/СМР от 30.09.2022 в размере 863 132,99 руб.  

 при участии в судебном заседании: от истца/ответчика  представитель ФИО1, доверенность 5 от 01.03.2024 г. (онлайн-участие),  

от ответчика-истца: ФИО2, доверенность № 25 от 13.12.2023 г., от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск ООО "Пикан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>  удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "Строительная компания № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "Пикан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  задолженность по оплате работ по договору субподряда № 3009/СМР от 30.09.2022  в размере 11 720 053, 79 руб. и судебные расходы по госпошлине в сумме 74 862  руб., а всего 11 794 915,79 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "Пикан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО "Строительная компания № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неустойку за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 3009/СМР от  30.09.2022 в сумме 431 566,50 руб. и судебные расходы по госпошлине в сумме  20 263 руб., а всего 451 829,50 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

ООО "Строительная компания № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) возвратить из федерального бюджета излишне оплаченную  госпошлину в сумме 108 019 руб.  

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации произвести зачет требований, удовлетворенных по  первоначальному и встречному искам, и в результате зачета:  

Взыскать с ООО "Строительная компания № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "Пикан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  задолженность в размере 11 343 086,29 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Танделова З. М.