АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Советская, д.30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

28.07.2020                                                                   Дело № А62-3130/2020 

Резолютивная часть решения принята 22.07.2020

Мотивированное решение изготовлено 28.07.2020

         Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грозой Т.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД Вальцматик" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании оплаченного по договору № 058/2019 от 26.11.2019 аванса, неустойки,

при участии:

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности; 

от ответчика: не явился, извещен надлежаще;

                                              У С Т А Н О В И Л:  

        Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД Вальцматик"    (далее – истец) обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1  (далее – ответчик) о взыскании  денежных средств по договору на оказание услуг по разработке проектной документации № 058/2019 от 26.11.2019  в размере перечисленного аванса 200000 руб. и неустойку, начисленную за период с 06.02.2020 по 26.03.2020, в сумме 26950 руб.

      Ответчик отзыв на иск не представил.

       Оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела документы, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

         Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 26.11.2019 был заключен договор № 058/2019 (далее – договор), согласно которого подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать, а заказчик обязуется принять и оплатить доработку и корректировку проектной документации «Проект на строительство объекта «Производственное здание «WALZMATIK» на участке № 17 Областного государственного индустриального парка «Феникс», г. Смоленск», в объеме необходимом для прохождения негосударственной экспертизы проектной документации и получения разрешения на строительство.

       За выполненную работу заказчик перечисляет подрядчику сумму в размере 550000 руб., оплата по договору производиться в соответствии с графиком платежей  (пункты 2.1, 2.2 договора).

        Срок действия договора устанавливается с даты его подписания обеими сторонами до полного исполнения всех обязательств по договору (пункт 3.1 договора).

       Срок начала работ по договору определяется с момента подписания и при условии перечисления заказчиком авансового платежа (пункт 3.2 договора).

        Общий срок выполнения работ по договору составляет 40 (сорок) рабочих дней. При этом подрядчик вправе представлять заказчику документацию по отдельным разделам, а заказчик обязан ее рассмотреть в порядке, предусмотренном п.3.5.

        За нарушение сроков выполнения работ и/или устранения замечаний подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента фактического выполнения обязательств (пункт 4.4 договора).

        Платежным поручением № 80 от 02.12.2019 истец перечислил ответчику аванс в размере 200000 руб.

      Уведомлением № 20/44 от 23.03.2020 истец сообщил ответчику об отказе в порядке статьи 715 ГК РФ от исполнения договора в связи с длительным неисполнением ответчиком обязательств по договору и потребовал возврата аванса.

        Истец направил ответчику  претензию №  20/33 от 27.02.2020,  которая была оставлена без удовлетворения, вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

          На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязательств.

Отношения сторон  регламентированы условиями договора и положениями ГК РФ о договоре подряда.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

На основании статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

         В пункте 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

        В силу положений пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиком не представлено, возражений по исковым требованиям не заявлено, следовательно, в силу положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ данные обстоятельства считаются признанными ответчиком.

        Исходя из недоказанности подрядчиком выполнения работ на сумму аванса и передачи работ заказчику, суд  констатирует  наличие на стороне ответчика неосновательного обогащения на сумму неосвоенного аванса в размере 200000 руб., которая подлежит взысканию с ответчика.

       Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика, неустойки за нарушение срока выполнения работ, начисленной за период с 06.02.2020 по 26.03.2020, в сумме 26950 руб.

        В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. По правовой природе неустойка является мерой имущественной ответственности.

       Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

        В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

        Как установлено судом, стороны в пункте 4.4 договора согласовали размер неустойки (0,1 % от стоимости работ (55000 руб.)  за каждый день просрочки до момента фактического выполнения обязательств 

        Данный расчет ответчиком не оспорен, контррасчет и документы об их уплате не представлены.  

        Истцом реализовано право на односторонний отказ от договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями ст. ст. 450.1, 782 ГК РФ, и договор расторгнут согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ с момента получения уведомления - 26.03.2020.

         Период начисления пеней определен истцом с 06.02.2020 по 26.03.2020 с учетом пункта 3.4 договора (общий срок выполнения работ по договору составляет 40 рабочих дней с момента подписания договора, т.е 20.05.2020 и даты расторжение договора (26.03.2020);  их размер судом проверен, признан обоснованным, в связи с чем требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

        В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

         Руководствуясь статьями  167 – 170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                            Р Е Ш И Л :

        Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ВАЛЬЦМАТИК" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 226950 руб., в том числе: перечисленного по договору аванса долг в размере 200000 руб. и неустойку, начисленную за период с 06.02.2020 по 26.03.2020, в сумме 26950 руб., а также 7539 руб. в возмещение судебных расходов.

      Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

        В соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

       Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья           Е.Г.Бажанова