43/2017-79313(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-5790/2017

г. Курган

30 ноября 2017 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания в письменном виде и с использованием  средств аудиозаписи помощником судьи Ратушинской О.А, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  «ТРАНЗИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Администрации  Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 3 153 856 руб. 85 коп.,  

по встречному исковому заявлению Администрации Лесниковского сельсовета  Кетовского района Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о расторжении муниципальных контрактов, взыскании пени и штрафов,  

третье лицо: Государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству  объектов капитального строительства в Агропромышленном комплексе Курганской  области»,  

при участии:  

от истца (по первоначальному иску): ФИО1 – представитель по доверенности от  01.08.2017,  

от ответчика (по первоначальному иску): ФИО2 – представитель по  доверенности от 19.07.2017, предъявлен паспорт; ФИО3 – Глава Лесниковского  сельсовета, распоряжение № 388-РЛ от 23.11.2015, предъявлен паспорт; ФИО4 –  представитель по доверенности от 19.07.2017, предъявлен паспорт,  

от третьего лица: ФИО5 – представитель по доверенности от 27.11.2017,  предъявлен паспорт,  

после перерыва: 

от истца (по первоначальному иску): ФИО1 – представитель по доверенности от  01.08.2017,  

от ответчика (по первоначальному иску): ФИО2 – представитель по  доверенности от 19.07.2017, предъявлен паспорт; ФИО3 – Глава Лесниковского  сельсовета, распоряжение № 388-РЛ от 23.11.2015, предъявлен паспорт; ФИО4 –  представитель по доверенности от 19.07.2017, предъявлен паспорт,  

от третьего лица: ФИО5 – представитель по доверенности от 30.11.2017,  предъявлен паспорт,  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Администрации Лесниковского сельсовета Кетовского района  Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 3 143 856 руб. 85 коп. основного долга; 32 668 руб.00 коп. расходов по  уплате государственной пошлины, всего 3 176 524 руб. 85 коп.  

Производство по делу А34-5790/2017 по встречному исковому заявлению в  части требований о расторжении муниципальных контрактов от 22.08.2016 №  013300023416000052_2149992, № 0143300023416000054_214992, №  0143300023416000055_214992 прекратить.  

Встречное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации Лесниковского сельсовета  Кетовского района Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку в размере 98 187 руб. 54 коп.  

В результате зачёта взыскать с Администрации Лесниковского сельсовета  Кетовского района Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 3 078 337 руб. 31 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНЗИТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 580 руб. 72 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия  решения (изготовления решения в полном объёме) через Арбитражный суд Курганской  области.  

Судья Т.Ю. Желейко