ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула                                                                                                Дело № А23-3873/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30.11.2017 

Постановление изготовлено в полном объеме 06.12.2017 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего   Дайнеко М.М., судей Токарева М.В., Тимашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии от истца – ФИО2 (доверенность от 29.09.2017 № 427), в отсутствие иных лиц, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ГазСтрой» на решение Арбитражного суда Калужской области от 14.09.2016 по делу № А23-3873/2017 (судья Чехачева И.В.), принятое по иску акционерного общества «Газпром электрогаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ГазСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 14 501 512 руб. 58 коп., установил следующее.

Акционерное общество «Газпром электрогаз» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд Калужской области к обществу с ограниченной ответственностью «Газстрой» (далее - ответчик) с иском о взыскании пени в размере 656 404 руб. 25 коп. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Калужской области от 14.09.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Судебный акт мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, выразившемся в нарушении сроков и порядка внесения оплаты по договору подряда.

В апелляционной жалобе ответчик выражает несогласие с неприменением судом области положений ст. 333 ГК РФ. 

Истец с доводами жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, решение просил оставить без изменения.

В порядке ч. 5 ст. 268 АПК  РФ судебная коллегия проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части (взыскание неустойки). 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, обращение истца мотивировано ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору субподряда от 30.03.2015 № ГС-07/15-ДС, выразившемся в нарушении сроков и порядка оплаты выполненных работ. 

Факт нарушения обязательства подтвержден материалами дела и не отрицается ответчиком не существу.

В силу п. 11.3 договора в случае нарушения генподрядчиком договорных обязательств подрядчик вправе применить штрафные санкции - за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере процентной ставки банка, предусмотренной ст. 395 ГК РФ, исчисляемой за каждый день просрочки от суммы задолженности по договору.

В силу статей 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -             ГК РФ) обязательства возникают из договоров и иных оснований, предусмотренных законом, и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

Статьей 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В связи с неисполнением ответчиком обязанности по внесению арендной платы, истцом начислена неустойка за период с 30.11.2016 по 28.07.2017 в сумме 656 404,25 руб. Обстоятельств, являющихся основанием для применения положений ст. 401 ГК РФ, не установлено.

Расчет неустойки проверен судом области и признан обоснованным, истцом при расчете учтено частичное погашение задолженности.

В апелляционной инстанции ответчик выражает несогласие с размером взысканной неустойки, который является, по его мнению, чрезмерным. Считает, что у суда имелись основания для применения ст. 333 ГК РФ.

Пунктами 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) установлено, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (п. 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7).

Однако от ответчика заявления о снижении неустойки на основании статьи 333                ГК РФ при рассмотрении дела в суде первой инстанции не поступало. 

Согласно п. 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ).

Таким образом, при отсутствии заявления ответчика о снижении неустойки у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку установленных ст. 270 АПК РФ оснований для отмены обжалуемого решения нет, то апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на заявителя.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калужской области от 14.09.2016 по делу                                            № А23-3873/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                              М.М. Дайнеко

Судьи                                                                                                            Е.Н. Тимашкова

                                                                                                           М.В. Токарева