9/2020-31375(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А28-7166/2019

г. Киров

04 марта 2020 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Покрышкиной Ю.Е.  

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств  аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению  

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, адрес: 603950, 

<

...>) в лице филиала «Кировэнерго» (адрес филиала:  

<

...>)  

к акционерному обществу «Электромашиностроительный завод «Лепсе» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610006, 

<

...>)  

о взыскании 111 045 рублей 22 копеек и по встречному исковому заявлению 

акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 610006, 

<

...>)  

к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  адрес: 603950, 

<

...>) в лице филиала «Кировэнерго» (610000, 

<

...>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета  спора: общество с ограниченной ответственностью «Мурыгинский песчаный  карьер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 610020, 

<

...>, кабинет 1),  

о взыскании 60 403 рублей 96 копеек 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца (по первоначальному иску): ФИО2 по доверенности от  25.11.2019 № Д-КР/391 (сроком по 30.04.2020);  

от ответчика (по первоначальному иску): Пелевина Г.С., по доверенности от  09.01.2020 № 2030 (сроком по 31.12.2020),  

от третьего лица: ФИО4, директор, на основании паспорта и выписки из  ЕГРЮЛ.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

по первоначальному иску: исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества «Электромашиностроительный завод  «Лепсе» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610006, 

<

...>) в пользу публичного акционерного  общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и  Приволжья» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 603950,  

<

...>) в лице  филиала «Кировэнерго» (адрес филиала: 

<

...>) 111 045 (сто одиннадцать тысяч сорок пять) рублей 22 копейки неустойки за  нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению,  4 331 (четыре тысячи триста тридцать один) рубль 00 копеек расходов по уплате  государственной пошлины, всего: 115 376 (сто пятнадцать тысяч триста семьдесят  шесть) рублей 22 копейки.  

По встречному иску: исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, адрес: 603950, 

<

...>) в лице филиала «Кировэнерго» (адрес филиала:  

<

...>) в пользу акционерного общества  «Электромашиностроительный завод «Лепсе» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, адрес: 610006, 

<

...>) 49 475 (сорок девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 59 копеек  неосновательного обогащения, 647 (шестьсот сорок семь) рублей 43 копейки  процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.04.2019  по 30.05.2019 (на сумму 58 637 рублей 75 копеек), 1 171 (одна тысяча сто семьдесят  один) рубль 48 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за  период с 09.04.2019 по 30.07.2019 (на сумму 49 475 рублей 59 копеек), 2 052 (две  тысячи пятьдесят два) рубля 00 копеек расходов по уплате государственной  пошлины, всего: 53 346 (пятьдесят три тысячи триста сорок шесть) рублей  50 копеек.  

Произвести зачет требований по первоначальному и встречному искам. 

Взыскать с акционерного общества «Электромашиностроительный завод  «Лепсе» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610006, 

<

...>) в пользу публичного акционерного  общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и  Приволжья» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 603950,  

<

...>) в лице  

филиала «Кировэнерго» (адрес филиала: Кировская область, г.Киров, ул.Спасская,  д. 51) 62 029 (шестьдесят две тысячи двадцать девять) рублей 72 копейки.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии  со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья Ю.Е. Покрышкина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 5:40:01

 Кому выдана Покрышкина Юлия Евгеньевна