39/2024-60514(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-38552/2023

г. Новосибирск

28 февраля 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Никоненко А.Д., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску Федерального государственного казенного учреждения  «9 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации  (войсковая часть 6903, г. Новосибирск)» (ИНН 5406124782) к обществу с ограниченной  ответственностью «Инвестиционно – строительная компания ТРАСТ» (ИНН 7017152371)  о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по  государственному контракту в размере 55 949 073 руб. 18 коп.  

 руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно – строительная  компания ТРАСТ» (ОГРН 1067017160088) в пользу федерального государственного  казённого учреждения «9 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии  Российской Федерации (войсковая часть 6903, г. Новосибирск)» (ОГРН 1025442450307)  неустойку в размере 55 949 073 руб. 18 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания Траст» (ОГРН 1067017160088) в доход федерального бюджета  Российской Федерации государственную пошлину в размере 200 000 руб.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца  после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано  в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Д.Н. Дорофеева