АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

                                 Именем Российской Федерации

                                              

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-5779/2025

город Вологда

02 сентября 2025 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 сентября 2025 года 

Полный текст решения изготовлен 02 сентября 2025 года 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Корепина С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновым С.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений в договор купли-продажи земельного участка и здания от 20.09.2022, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области (ОГРН 

<

***>), Администрации города Вологды (ОГРН 

<

***>),

при участии: истца ФИО1, от истца – Пака Д.А. по доверенности от 01.09.2025,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ФИО1) обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Альтаир» (далее – ответчик, ООО «Альтаир») о внесении изменений в договор купли-продажи земельного участка и здания от 20.09.2022 путем заключения дополнительного соглашения, которым: 

1. Изложить п. 4.1.1. Договора в следующей редакции:

«4.1.1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения по адресу: 

<

...> (далее – Объект культурного наследия) в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>), утвержденным Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17 сентября 2018 года №289-О, и составом (перечнем) видов работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.» и сроками (периодичностью) проведения таких работ, утвержденными Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17 сентября 2018 года №292-О, а также Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 09 декабря 2022 года №12-О/01-09 и Приложением к нему, указанных в следующей таблице:

№ п/п

Наименование исследовательской,  проектно-сметной  и технической документации, ремонтно-реставрационных и производственных работ

Сроки выполнения

До 01 июля 2026 года

2. Изложить п. 4.1.2. Договора в следующей редакции:

«4.1.2. Выполнить работы, указанные в п. 4.1.1. Договора, в срок до 01 июля 2026 года».

3. Изложить п. 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Копия состава (перечня) видов работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>), и сроков (периодичности) проведения таких работ, утвержденные Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17.09.2018  №292-О.

Копия Приказа Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области № 12-О/01-09 от 09.12.2022 года о внесении изменений в Приложение к Приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17.09.2018 года №292-О. Состав и сроки выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом жилой (дер.), XIX в.», 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>), утвержденный Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 09.12.2022 г. №12-О/01-09.».

В обоснование заявленных требований истец сослался на необходимость изменения сроков проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования уточнил, просил: внести изменения в договор купли-продажи земельного участка и здания от 20.09.2022, заключенный между ООО «Альтаир» и ФИО1, путем заключения дополнительного соглашения к нему, которым:

1. Изложить п. 4.1.1. Договора в следующей редакции:

«4.1.1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения по адресу: 

<

...> (далее - Объект культурного наследия) в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>) и составом (перечнем) видов работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.» и сроками (периодичностью) проведения таких работ, утвержденными Приказом Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025 и Приложением к нему, указанных в следующей таблице:

пп/п

Наименование исследовательской,       проектно-сметной и технической     документации, ремонтно-реставрационных и производственных работ

Сроки выполнения

До 01 июля 2027 года

2.       Изложить п. 4.1.2. Договора в следующей редакции:

«4.1.2. Выполнить работы, указанные в п. 4.1.1. Договора, в срок до 01 июля 2027 года».

3.       Изложить п. 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1 Копия охранного обязательства объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>. 25), утвержденного Приказом Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025 г, выданного на здание по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>).».

4.   Изложить п. 10.2. Договора в следующей редакции:

«10.2. Приложение № 1 Копия состава (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия и сроков (периодичности) проведения таких работ, к Приказу Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025.».

5.   Изложить п. 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Приложение № 2 Копия требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25 июня 2022 года № 73-ФЗ «Об объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования, к Приказу Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025.».

Уточнение заявленных требований принято судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Ответчик, Главное управление охраны объектов культурного наследия Вологодской области в письменных отзывах возражений на иск не представили, просили рассмотреть дело в отсутствие своих представителей.

Администрация города Вологды представителя в суд не направила, отзыв на иск не представила.

Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 АПК РФ при имеющейся явке.

Исследовав материалы дела, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, заслушав объяснения истца и его представителя, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, на основании договора купли-продажи  недвижимого имущества № 461 от 10.01.2019, заключенного на основании решения Вологодской городской Думы от 27.09.2018 № 1619 «Об условиях приватизации здания по адресу: 

<

...> земельным участком» и протокола об итогах конкурса № 72 по продаже муниципального имущества, ООО «Альтаир» приобрело в собственность недвижимое имущество: двухэтажное нежилое здание площадью 185,7 кв.м., являющееся объектом культурного наследия федерального значения, расположенное по адресу: 

<

...>, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201016:0022 площадью 530 кв.м. по адресу: 

<

...>. 

Нежилое здание площадью 185,7 кв.м. по адресу: 

<

...> является объектом культурного наследия регионального значения, приватизация которого осуществлялась путем продажи на конкурсе в соответствии с ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон № 178-ФЗ), ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Победителем открытого конкурса № 72 по продаже имущества является ООО «Альтаир», с которым заключен договор купли-продажи недвижимого имущества № 461 от 10.01.2019. 

Согласно договору покупатель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения  по адресу: 

<

...> соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>, утвержденным приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17.09.2018 № 289-О, и составом (перечнем) видов работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), XIX в.» и сроками  (периодичностью) проведения таких работ, утвержденными приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17.09.2018 № 292-О, в срок до 31.12.2022. 

Согласно договору купли-продажи земельного участка и здания от 20.09.2022 ФИО1 приобрел у ООО «Альтаир» право собственности на земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201016:22 по адресу: 

<

...>, а также на здание с кадастровым номером 35:24:0201016:346, расположенное в пределах указанного земельного участка. 

14.12.2022 в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды поступило заявление ФИО1, которым он уведомил о приобретении имущества на основании договора купли-продажи от 20.09.2022, заключенного между ООО «Альтаир» и ФИО1, а также сообщил о вынесении Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области приказа от 09.12.2022 № 12-0/01-09 «О внесении изменений в приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17.09.2018 № 292-О, в соответствии с которым срок выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия продлен до 01.07.2025. 

Указанным заявлением ФИО1 просил согласовать заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи имущества от 20.09.2022, предусматривающего выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в срок до 01.07.2025. 

Истцу в согласовании дополнительного соглашения было отказано, что послужило основанием для обращения в суд к ООО «Альтаир» с иском о внесении изменений в договор купли-продажи земельного участка и здания от 20.09.2022. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Вологодской области от 29 мая 2023 года по делу № А13-17689/2022 исковые требования удовлетворены, установлен срок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия до 01.07.2025.

В дальнейшем приказы Комитета по охране объектов культурного наследия области от 17 сентября 2018 года № 289-0, от 17 сентября 2018 года № 292-0, от 09 декабря 2025 года № 12-0/01-09 признаны утратившими силу приказом Главного управления охраны объектов культурного наследия области от 01 августа 2025 года № 34-0/01-11. Этим же приказом от 01 августа 2025 года № 34-0/01-11 утверждены охранные обязательства собственника или иного законного владельца ОКН по новой форме.

Охранными обязательствами предусмотрено обеспечение завершения ремонтно-реставрационных работ на основании разработанной и согласованной научно-проектной документации в срок до 01 июля 2027 года.

Ранее истец обращался к ответчику с заявлением от 14.03.2025 (получено ответчиком 17.03.2025) о внесении изменений в договор в части сроков выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Письмом №11 от 02.04.2025 ответчик отказал в заключении дополнительного соглашения. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, самостоятельно определив способы их судебной защиты.

В соответствии со статьей 447 ГК РФ договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной законом.

Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества (статья 217 ГК РФ).

Отношения, связанные с приватизацией государственного и муниципального имущества, регулируются Законом N 178-ФЗ, статьей 29 которого установлены особенности приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия.

Продажа государственного или муниципального имущества оформляется договором купли-продажи (пункт 1 статьи 32 Закона N 178-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 29 Закона N 178-ФЗ объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного наследия, могут приватизироваться в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, а также путем продажи на конкурсе или путем внесения указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества при условии их обременения требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требованиями к сохранению таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным объектам.

Договор, предусматривающий отчуждение объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в порядке приватизации, должен содержать в качестве существенного условия обременение приватизируемого объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, обязанностью нового собственника по выполнению требований охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Закона N 73-ФЗ, а при отсутствии данного охранного обязательства - требований иного охранного документа, предусмотренного пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального закона (пункт 3 статьи 29 Закона N 178-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 450 ГК РФ).

Статья 451 ГК РФ допускает изменение или расторжение договора судом по требованию заинтересованной стороны в связи с существенным изменением обстоятельств в исключительных случаях.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (пункты 1, 4 статьи 451 ГК РФ).

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное (пункт 1 статьи 452 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (пункт 3 статьи 307 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, согласно договору покупатель – ООО «Альтаир» обязан был провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения  по адресу: 

<

...> соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>, утвержденным приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17.09.2018 № 289-О, и составом (перечнем) видов работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.), XIX в.» и сроками (периодичностью) проведения таких работ, утвержденными приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 17.09.2018 № 292-О, в срок до 31.12.2022. 

Аналогичные условия содержатся и в договоре купли-продажи земельного участка и здания от 20.09.2022, заключенном между ООО «Альтаир» и ФИО1 

Таким образом, ФИО1 обязан был выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения в срок до 31.12.2022.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Вологодской области от 29 мая 2023 года по делу № А13-17689/2022 установлен срок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия до 01.07.2025.

Вместе с тем, приказом Главного управления охраны объектов культурного наследия области от 01 августа 2025 года № 34-0/01-11 утверждены охранные обязательства собственника или иного законного владельца ОКН, которыми предусмотрено обеспечение завершения ремонтно-реставрационных работ на основании разработанной и согласованной научно-проектной документации в срок до 01 июля 2027 года.

Согласно пункту 1 статьи 47.6 Федерального закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон №73-ФЗ) в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр (далее - охранное обязательство), указываются требования в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.

В силу пункта 2 статьи 47.6 Закона №73-ФЗ охранным обязательством устанавливаются следующие требования:

1) к сохранению объекта культурного наследия в соответствии со статьей 47.2 настоящего Федерального закона;

2) к содержанию и использованию объекта культурного наследия в случае угрозы ухудшения его состояния в соответствии с пунктом 4 статьи 47.3 настоящего Федерального закона;

3) к обеспечению доступа к объекту культурного наследия в соответствии со статьей 47.4 настоящего Федерального закона;

4) к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в случае, если ее размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального закона и в сроки, указанные в акте технического состояния объекта культурного наследия, предусмотренном пунктом 2 статьи 47.2 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 11 статьи 47.6 Закона №73-ФЗ, если иное не установлено настоящим пунктом, охранное обязательство подлежит выполнению физическим или юридическим лицом, которому объект культурного наследия, включенный в реестр, принадлежит на праве собственности, в том числе в случае, если указанный объект находится во владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании гражданско-правового договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона №73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего Федерального закона, с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия (пункт 2 статьи 47.2 Закона №73-ФЗ).

Таким образом, обязанность по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия является публичной, а состав, перечень и сроки проведения таких работ устанавливаются охранным обязательством, то есть являются императивными для сторон договора и не могут быть изменены по соглашению сторон. Следовательно, установленные договором сроки проведения работ подлежат приведению в соответствие с охранным обязательством.

При таких обстоятельствах исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца по его заявлению.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:

внести изменения в договор купли-продажи земельного участка и здания от 20.09.2022, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), путем заключения дополнительного соглашения к нему, которым:

1. Изложить п. 4.1.1. Договора в следующей редакции:

«4.1.1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения по адресу: 

<

...> (далее - Объект культурного наследия) в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>) и составом (перечнем) видов работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.» и сроками (периодичностью) проведения таких работ, утвержденными Приказом Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025 и Приложением к нему, указанных в следующей таблице:

пп/п

Наименование исследовательской,       проектно-сметной и технической     документации, ремонтно-реставрационных и производственных работ

Сроки выполнения

До 01 июля 2027 года

2.       Изложить п. 4.1.2. Договора в следующей редакции:

«4.1.2. Выполнить работы, указанные в п. 4.1.1. Договора, в срок до 01 июля 2027 года».

3.       Изложить п. 10.1. Договора в следующей редакции:

«10.1 Копия охранного обязательства объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.) XIX в.», расположенного по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>. 25), утвержденного Приказом Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025 г, выданного на здание по адресу: 

<

...> (уточненный адрес: 

<

...>).».

4.   Изложить п. 10.2. Договора в следующей редакции:

«10.2. Приложение № 1 Копия состава (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия и сроков (периодичности) проведения таких работ, к Приказу Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025.».

5.   Изложить п. 10.3. Договора в следующей редакции:

«10.3. Приложение № 2 Копия требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25 июня 2022 года № 73-ФЗ «Об объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования, к Приказу Главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области № 34-0/01-11 от 01 августа 2025.».

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                             С.В. Корепин