1 2111402_5064521 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-2291/2020

г. Уфа

23 июня 2021 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  Журавлевой У.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1 рассмотрел дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие  "Велис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному  унитарному предприятию "Управление капитального строительства"  муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 524 336 руб. 52 коп.  неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты работ по договору  от 15.06.2015 № 03/ЖД-2015 (с учетом принятых судом в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений  исковых требований).  

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия "Управление  капитального строительства" муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное  предприятие "Велис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 490 043 руб.  24 коп. неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты работ по договору  от 15.06.2015 № 03/ЖД-2015 за период с 05.01.2017 по 01.07.2017.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия "Управление  капитального строительства" муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 12 605 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное предприятие "Велис" (ИНН 1642004402, ОГРН 1051603016233) в  доход федерального бюджета 882 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Исполнительные листы на взыскание государственной пошлины в доход  федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на  Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

 Судья У.В. Журавлева