Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Пермь 12.09.2022 года Дело № А50-27599/2021 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лыхиной Ю.И.,  рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС» (443066,  Самарская область, Самара город, Антонова-Овсеенко улица, дом 101,  комната 3, ОГРН: 1156313020082, дата присвоения ОГРН: 08.06.2015, ИНН:  6318005523)  

к государственному бюджетному учреждению Пермского края «Верхне- Курьинский геронтологический центр» (614018, Пермский край, Пермь  город, 13-Я линия улица, 12, ОГРН: 1025901380812, дата присвоения ОГРН:  23.12.2002, ИНН: 5906016182)  

о взыскании задолженности в размере 1 688 400 руб. 40 коп., пени  356 696 руб. 21 коп., штрафа в размере 1 000 руб. 00 коп., процентов за  пользование чужими денежными средствами  

по встречному исковому заявлению государственного бюджетного  учреждения Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр»  

к обществу с ограниченной ответственностью Производственное  объединение «ПЕГАС»  

о взыскании неустойки в размере 385 863 рубля 64 коп., предоставлении  технической документации, об устранении недостатков, о выполнении работ  

Руководствуясь ст.ст.110, 150, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

1.В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН:  1156313020082, ИНН: 6318005523) по первоначальному исковому заявлению  отказать.  

2.В части исковых требований о взыскании штрафа в размере 1 000 руб.  00 коп. производство по делу прекратить.  

3.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН: 1156313020082, ИНН:  

6318005523) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 1 284 руб. 00 коп.  

4.Исковые требования государственного бюджетного учреждения  Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН:  1025901380812, ИНН: 5906016182) удовлетворить.  

5.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН: 1156313020082, ИНН:  6318005523) в пользу государственного бюджетного учреждения Пермского  края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812,  ИНН: 5906016182) неустойку в размере 385 863 руб. 64 коп., а также  судебные расходы на проведение судебной экспертизы в размере 250 000  руб. 00 коп., расходы на оплату государственной пошлины в размере 16 639  руб. 70 коп.  

6.Обязать общество с ограниченной ответственностью  Производственное объединение «Пегас» (ИНН 6318005523 ОГРН  1156313020082) не позднее 30 дней с даты вступления в законную силу  решения суда передать государственному бюджетному учреждению  Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН:  1025901380812, ИНН: 5906016182) следующую техническую документацию  на платформу для инвалидов «Пегас-2-325-3,64», установленную по адресу:  г. Пермь, ул. Лобвинская, 42, зав. № 452:  

- предоставить руководство/инструкцию по монтажу платформы в  соответствии требованиями абзаца 1,2,3 п. 16 Приказа № 170 от 13 апреля  2018 Федеральной службы по экологическому, технологическому и  атомному надзору;  

- предоставить сертификаты качества на материалы, используемые в  работе, на соответствие требованиям СНиП, ГОСТ, техническим  регламентам, требованиям правил пожарной безопасности, санитарным  нормам;  

- предоставить проектную документацию по установке платформы в  здание в соответствии с требованиями абзаца 5 п. 16 Приказа Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 170 от  13 апреля 2018 г., п. 6. раздела 1 приложения 1 к Правилам организации  безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для  инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и  эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах)», утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 N 743;  

- предоставить техническую документацию по замене, установке или  модернизации объекта (в случае выполнения его замены, установки во  введенном в эксплуатацию здании (сооружении) или выполнения  модернизации) в соответствии с требованиями Правил организации  безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для  инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и  эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 N 743;  

- предоставить протокол испытаний электроустановки в соответствии с  требованиями раздела III Приказа Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору № 170 от 13 апреля 2018 года;  

- предоставить акт технического освидетельствования подъемной  платформы для инвалидов в соответствии с утвержденной приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору № 170 от 13 апреля 2018 года (приложение № 2) формой;  

- предоставить проект производства работ по устройству подъемника  вертикального для инвалидов;  

- предоставить акт на скрытые работы № 1: демонтаж  металлоконструкций, демонтаж лестниц прямолинейных криволинейных,  пожарных с ограждением и акт на скрытые работы № 2: установка анкерных  болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м с отражением в них:  

• наименования проектной документации, 

• данных о лице, осуществляющем подготовку проектной  документации,  

• данных о лице, осуществляющем строительный контроль,  • данных о представителе лица, осуществляющего строительство,  

• данных о представителе лица, осуществляющего подготовку  проектной документации,  

• данных о представителе лица, выполнившего работы, подлежащие  освидетельствованию,  

• данных о выполнении работ по проектной документации,  

• данных о применении при выполнении работ строительных  материалов /изделий, реквизитов сертификатов и других документов,  подтверждающих их качество и безопасность,  

• данных о выполнении работ в соответствии с техническими  регламентами, нормативными актами, разделами проектной документации,  

• данных раздела приложения с указанием пояснительных схем,  чертежей результатов обследований, лабораторных и иных испытаний,  

• заполнением раздела подписи; 

- предоставить общий журнал работ, оформленный в соответствии с  требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального  журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции,  капитальном ремонте объектов капитального строительства».  

7. Обязать общество с ограниченной ответственностью  Производственное объединение «Пегас» (ИНН 6318005523 ОГРН  1156313020082) не позднее 30 дней с даты вступления в законную силу  решения суда выполнить работы в соответствии с Техническим заданием к  договору № 1056500002519000055 от 13.11.2019, а именно:  

- установить автоматические дверные привода; 

- установить голосовое сообщение о прибытии на этаж и остановке  платформы (монтаж коммутатора диспетчерской или директорской связи с  усилителем, комплекта лифтового блока);  

- предоставить расчеты передаваемых нагрузок на подпорную  конструкцию;  

- подготовить документацию для регистрации подъемной платформы в  Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

8. Обязать общество с ограниченной ответственностью  Производственное объединение «Пегас» (ИНН 6318005523 ОГРН  1156313020082) не позднее 30 дней с даты вступления в законную силу  решения суда устранить недостатки металлоконструкции платформы для  инвалидов «Пегас-2-325-3,64», установленной по адресу: г. Пермь, ул.  Лобвинская, 42, зав. № 452:  

- нижняя рама опоры винта (балки) шахты: непровары, шлаковые  включения горизонтальных сварных швов;  

- сварные соединения крепления приставной шахты: непровары,  шлаковые включения горизонтальных сварных швов, отсутствуют нижние  горизонтальные сварные швы, отсутствуют вертикальные сварные швы;  

- горизонтальные пояса подпорной конструкции платформы:  непровары, шлаковые включения горизонтальных сварных швов,  отсутствуют нижние горизонтальные сварные швы;  

- стойки подпорной конструкции платформы: непровары, шлаковые  включения горизонтальных сварных швов;  

- раскосы подпорной конструкции платформы: непровары, шлаковые  включения горизонтальных сварных швов, отсутствуют нижние  горизонтальные сварные швы.  

9. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН: 1156313020082, ИНН:  6318005523) в пользу государственного бюджетного учреждения Пермского  края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812,  ИНН: 5906016182) судебную неустойку в размере 3 000 руб. 00 коп. за  каждый день неисполнения обязательств по передаче технической  документации, выполнению работ в соответствии с Техническим заданием,  устранению недостатков металлоконструкции платформы для инвалидов  «Пегас-2-325-3,64», указанных в пунктах 6, 7, 8 резолютивной части решения  суда.  

10.Вернуть государственному бюджетному учреждению Пермского края  «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812,  ИНН: 5906016182) из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 13 710 руб. 30 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья Ю.А. Лавров 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 17.12.2021 4:46:17

 Кому выдана ЛАВРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ