1 2111213_6100839  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-33426/2022

г. Уфа

12 декабря 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Гумирой Р.Р., рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью  «Дортрансстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному  унитарному предприятию «Водоканал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  внесении в контракт № 1401957 от 27.08.2020 г. заключенный между МУП  «Водоканал» ООО «Дортрансстрой» на выполнение работ по объекту  «Строительство очистных сооружений канализации в г. Белорецк», следующие  изменения абзац первый пункта 2.1. контракта изложить в следующей редакции:  

«Календарные сроки выполнения работ по контракту:  

- начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента передачи  генеральном подрядчику строительной площадки под строительство;  

- окончание работ: 01 ноября 2023 года», 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Дортрансстрой» удовлетворить.  

Внести изменения в государственный контракт от 27 августа 2020 года №  1401957, заключенный между муниципальным унитарным предприятием  «Водоканал» и обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой»,  изложив п. 2.1. в следующей редакции:  

«Календарные сроки выполнения работ по контракту:  

- начало работ в течение 3 календарных дней с момента передачи генеральному  подрядчику строительной площадки под строительство;  

- окончание работ: 01 ноября 2023 года». 

 Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Дортрансстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья А.А. Исхакова