1 2111221_5254821  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-28034/2020

г. Уфа

20 сентября 2021 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  Проскуряковой С. В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

Федерального государственного унитарного предприятия "Управления  строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно- производственная фирма "Балаковоспецстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании штрафа в размере 300 000 руб. 00 коп., пени в размере 200 000  руб. 00 коп., пенив размере 4 481 руб. 54 коп.  

по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная  фирма "Балаковоспецстрой" к  

 Федерального государственного унитарного предприятия "Управления  строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний"  

о взыскании основного долга в размере 389 774 руб. 00 коп., пени в размере  23 362 руб. 20 коп., пени по день фактической оплаты  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Федерального государственного унитарного  предприятия "Управления строительства № 3 Федеральной службы  исполнения наказаний" удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно- производственная фирма "Балаковоспецстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Федерального государственного унитарного  предприятия "Управления строительства № 3 Федеральной службы  исполнения наказаний" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в  размере 100 000 руб. 00 коп., убытки в размере 200 000 руб., неустойку за  просрочку окончания работ в сумме 200 000 руб. 00 коп., неустойку за  просрочку работ по озеленению в размере 4 481 руб. 54 коп., расходы по  оплате государственной пошлины в размере 13 090 руб. 00 коп.  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма  "Балаковоспецстрой" отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по заявлению взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья С.В. Проскурякова