АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А78-6902/2020

г.Чита

30 сентября 2020 года

Решение в виде резолютивной части принято 24 сентября 2020 года

Мотивированное решение изготовлено 30 сентября 2020 года

Арбитражный суд Забайкальского края

в составе судьи Е.А.Фадеева

рассмотрел в порядке упрощенного производства без вызова сторон 

дело по иску федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 7" (ОГРН 1023601583543, ИНН 3665024208) к обществу с ограниченной ответственностью "Забтрансстройсервис" (ОГРН 1140327006412, ИНН 0323374941) о взыскании 187246,27 руб.

установил:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление № 7" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Забтрансстройсервис" о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2019 по 25.06.2020 в счет погашения задолженности в связи с неисполнением обязательств по оплате по договору на оказание услуг №16-19У от 16.09.2019 в сумме 187246,27 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства путем подписания резолютивной части решения.

15.01.2020 истец обратился с заявлением о составлении мотивированного решения.

По правилам ч.2 ст.229 АПК РФ мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Рассмотрев заявленные требования, суд установил следующие обстоятельства.

В своем заявлении истец указал, что между ФГУП «ГВСУ № 7» и ООО «Забтрансстройсервис» заключен договор на оказание услуг техникой № 16-19У от 16.09.2019г.

В соответствии с условиями договора Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику техникой с экипажем для выполнения строительно-монтажных работ.

В соответствии с п. 2.2. Договора оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета, подписанного Сторонами Акта выполненных работ, счета - фактуры. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

В нарушение условий Договора оплата за оказанные услуги ФГУП «ГВСУ № 7» не произведена. Задолженность по Договору составляет 4 160 612 (четыре миллиона сто шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать рублей) 31 коп.

Решением Арбитражного суда Забайкальского края, судьи Сталичновой М.В., дело № А78-1982/2020 взыскана сумма основного долга в размере 4 160 612, 31 руб. с ООО «Забтрансстройсервис» в пользу ФГУП «ГВСУ №7».

Полагая, что ненадлежащее исполнения обязательств является основанием для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, истец обратился в арбитражный суд.

Требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.2 ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Обстоятельства наличия задолженности, установленной по делу № А78-1982/2020 имеют преюдициальное значение.

В силу требований ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

По расчету истца сумма процентов за период с 01.10.2019 по 25.06.2020 составила 187246,27 руб.

Расчет судом проверен.

Просрочка исполнения обязательств является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных законом.

Иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика по правилам ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Забтрансстройсервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 7" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2019 по 25.06.2020 в связи с неисполнением обязательств по оплате по договору на оказание услуг №16-19У от 16.09.2019 в сумме 187246,27 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6617,00 руб., всего - 193863,27 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                                                               Е.А. Фадеев