АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 299042, 

<

...>

к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний "АТЛАНТИС"», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 125424, 

<

...>,

о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании представителя от истца – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района» – ФИО2 (доверенность от 13.12.2018 № 39), в отсутствие представителей ответчика, извещенного о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района»  обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском  к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний "АТЛАНТИС"» о взыскании 1315500,19 рублей неустойки и 170163,91 рублей штрафа по государственному контракту.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Ответчик отзыв на иск не представил, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, ходатайств не заявлял. Судебные извещения, направленные по адресу регистрации ответчика, возвращены без вручения в связи с истечением срока хранения.

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения истца, и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.   

Как видно из материалов дела, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 13.07.2017 по извещению от 21.06.2017 № 0574500001217000004 государственное унитарное предприятие города Севастополя «Управляющая компания Балаклавского района» (заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний "АТЛАНТИС"» (подрядчик) заключили государственный контракт от 26.07.2017 № 057450000127000004_338073 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: г. Севастополь, п. Терновка, в районе улицы Лесной, согласно которому подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работы по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: г. Севастополь, п. Терновка, в районе улицы Лесной и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. В соответствии с пунктом 1.2 контракта состав и объем работ, предъявляемые к ним требования определяются сметной документацией согласно Приложению № 2 к контракту.

В соответствии с пунктом 2.3 контракта его цена составляет 3 403 278 рублей 10 копеек, включая налог на добавленную стоимость (18%).

В соответствии с пунктом 10.4 контракта работы должны быть выполнены в срок до 31 августа 2017 года.

В пункте 9.3 контракта установлена ответственность за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде неустойки (штрафов, пеней).

Согласно пункту 9.3.1 контракта пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее, чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц-В)хС,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов исполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50- 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0.03 ставки рефинансирования, установленной Центральным с-ком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Согласно пункту 9.3.2 контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы 170 163 рублей 91 копейки, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

В соответствии с пунктом 10.1 контракта последний действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Контракт подписан сторонами 26.07.2017, вследствие чего срок выполнения работ составляет 37 календарных дней.

По акту о приемке выполненных работ от 23.01.2018 подрядчик сдал частично выполненные работы на сумму 2 929 842,10 рублей. Просрочка исполнения составила 144 дня.

23 апреля  2018 года истец направил в адрес подрядчика уведомление о расторжении контракта.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю от 15.08.2018 по делу № 08/0671-18-РНП информация об ответчике включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Исходя из пункта 13 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ истец осуществил начисление ответчику пени за просрочку исполнения контракта за период по 13.07.2018 с учетом десятидневного срока вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Ввиду неполного исполнения обязательств по контракту в составе неустойки начислен также штраф по пункту 9.3.2 контракта.

В связи с уклонением ответчика от ответа на претензию истца об уплате пени последний обратился с иском в арбитражный суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

В связи с изложенным неустойка 

Расчет пени по частично исполненным обязательствам:

К = ДП-ДК х Ю0% = 144-37 х 100% = 389,19% (К* =0.03) Сцб = К* х Ставка ЦБ = 0.03 х 7,75% = 0.2325 %

С = Сцб х ДП = 0.2325 % х 144 = 0.3348

П = (Ц - В) х С = (3 403 278,10 - 0,00) х 0.3348 = 1 139 417,51 рублей

Расчет пени в остальной части:

К = ДП-ДКх 100% = 171-37 х 100% = 462,16% (К* =0.03)

Сцб = К* х Ставка ЦБ = 0.03 х 7.25% = 0.2175%

С = Сцб х ДП = 0.2175 % х 171 = 0.37193

П = (Ц - В) х С = (3 403 278,10 - 2 929 842,10) х 0.37193 = 176 082,68 рублей

Общий размер начисленной пени за просрочку исполнения обязательств составил 1 315 500,19 руб.

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца на уплату государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТИС», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 125424, 

<

...>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 299042, 

<

...>,  1 315 500,19 рублей неустойки, 170 163,91 рублей штрафа и 27 856,64  рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.      

Судья 

А.Ю. Смоляков