ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-55146/22

25 июля 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2023 года

Полный текст постановления изготовлен 25 июля 2023 года

 

Арбитражный суд Московского округа

в составе: 

председательствующего-судьи Коваля А. В.,

судей Ворониной Е. Ю., Шишовой О. А.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «СтройБизнесГрупп» 

-  не явка, извещены;

от общества с ограниченной ответственностью «ФИО1 Дистрибьюшен»

- ФИО2 по доверенности от 02.08.2021г.;

рассмотрев 24 июля 2023 года в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ФИО1 Дистрибьюшен»

на решение Арбитражного суда Московской области от 13 февраля 2023 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2023 года по делу № А41-55146/22,  

по иску общества с ограниченной ответственностью «СтройБизнесГрупп» к обществу с ограниченной ответственностью «ФИО1 Дистрибьюшен» о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Стройбизнесгрупп» (далее –  ООО «СтройБизнесГрупп», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ФИО1 Дистрибьюшен» (далее – ООО «ФИО1 Дистрибьюшен», ответчик) о взыскании убытков в размере 571 405 руб. 67 коп. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 13 февраля 2023 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2023 года, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился в Арбитражный суд Московского округа с жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Московской области от 13 февраля 2023 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2023 года по делу № А41-55146/22. 

Заявитель указывает на несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанции, ссылается на неправильное применение ими норм материального и процессуального права, ненадлежащую оценку имеющихся в деле доказательств, неполное установление обстоятельств.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы. Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд не направил, что в силу части 3 статьи 284 АПК РФ не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в его отсутствие.

Изучив материалы дела, заслушав представителя ответчика, проверив в пределах требований, предусмотренных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), правильность применения норм материального и процессуального права судами при рассмотрении дела и принятии судебных актов, соответствие выводов судов установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит жалобу подлежащей удовлетворению.

Как установлено судами, между ООО «СтройБизнесГрупп» (Заказчиком) и ООО «ФИО1 Дистрибьюшен» (Подрядчиком) заключен договор подряда № Р 2017/10/16 от 16.10.2017 (далее –  договор подряда) на выполнение работ по проведению сплошных и выборочных рубок (заготовка древесины), на лесных участках расположенных в Судиславском муниципальном районе Костромской области. Работы, являющиеся предметом договора подряда, осуществлялись в рамках выполнения обязательств истца по договору аренды лесного участка № 858 от 12 декабря 2014 года, заключенного между истцом и Департаментом лесного хозяйства Костромской области.

В соответствии с условиями договора подряда, на основании лесной декларации № 4, ответчиком осуществлялись работы по заготовке древесины, в том числе, на лесных участках 1-ого Сусанинского участкового лесничества в квартале 48 выделе 31 и квартале 61 выделе 13. При проведении работ, ответчиком были допущены нарушения условий заготовки древесины.

Нарушения зафиксированы актами осмотров лесосек от 11.11.2020, 13.11.2020, составленными в ходе проведения проверок ОГКУ «Судиславское лесничество» Департамента лесного хозяйства Костромской области. 

Претензионными письмами от 01.12.2020 № 582, 584, 586 направленными ОГКУ «Судиславское лесничество» в адрес истца, было предложено добровольно уплатить неустойку за нарушение лесного законодательства Российской Федерации и условий договора аренды лесного участка № 858 от 12.12.2014.

В связи с отказом в оплате неустойки в добровольном порядке, Департамент лесного хозяйства Костромской области обратился с иском к ООО «СтройБизнесГрупп» в Арбитражный суд Костромской области.

Решением Арбитражного суда Костромской области по делу № А31-4346/2021 от 06.07.2021, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 27.09.2021, с ООО «СтройБизнесГрупп» в пользу департамента лесного хозяйства Костромской области была взыскана неустойка по договору аренды лесного участка от 12.12.2014 № 858  в сумме 590 417 руб.

ООО «ФИО1 Дистрибьюшен» было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, как лицо, фактически осуществляющее работы по заготовке древесины, на лесных участках 1-ого Сусанинского участкового лесничества в квартале 48 выделе 31 (претензия № 582) и квартале 61 выделе 13 (претензия № 584).

ООО «СтройБизнесГрупп» уплатило взысканную неустойку 29.12.2021.

В соответствии с условиями договора подряда истец направил в адрес ответчика претензию от 15.04.2022 о возмещении убытков, оставленную без удовлетворения, что и побудило ООО «СтройБизнесГрупп» обратиться в арбитражный суд с настоящим иском. 

Руководствуясь статьями 8, 15, 393, 401, 702, 754, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив, что совокупностью представленных в дело доказательств подтверждается причинно-следственная связь между нарушением ответчиком обязательств по выполнению работ в рамках договора подряда и возникновением в связи с этим у истца убытков в виде суммы взысканной с него неустойки, а также вина ответчика и размер понесенных истцом убытков, суды обеих инстанций удовлетворили исковые требования в полном объеме.

Арбитражный суд Московского округа соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций и считает, что доводы кассационной жалобы не могут быть приняты во внимание.

Как отмечено судами первой и апелляционной инстанций, в соответствии с условиями договора подряда (пункт 2.12) в случае привлечения Заказчика к административной или другим видам ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования (на лесных участках, где по условиям настоящего Договора подрядчик выполнял работы), наложения на заказчика административного наказания в виде штрафа и возникновения в этой связи у заказчика убытков в виде сумм административных и иных штрафов, подрядчик принимает на себя обязательство возместить Заказчику возникшие в связи с привлечением последнего к административной либо иной ответственности убытки в размере суммы штрафа (административного наказания) путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика.

Довод ответчика о том, что ООО «СтройБизнесГрупп» не передавало лесосеку № 1, признан судами необоснованным, поскольку в соответствии с условиями договора подряда (пункт 2.4.) работы выполняются только на территориях, обозначенных в лесных декларациях, при этом в соответствии с лесной декларацией № 4, где указаны границы и координаты лесосек, ответчиком осуществлялись работы по заготовке древесины на лесных участках 1-ого Сусанинского участкового лесничества в квартале 48 выделе 31 и квартале 61 выделе 13.

Кроме этого, суды учли, что в соответствии с пунктом 2.5. договора подряда на ответчике лежала обязанность самостоятельно после завершения работ по заготовке древесины сдать место рубки уполномоченному представителю ОГКУ «Судиславское лесничество», однако ответчиком данная обязанность не была исполнена

Вопреки доводам кассационной жалобы в обжалуемых судебных актах мотивированно отклонены возражения ответчика о несоответствии актов осмотра положениям Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.06.2016 № 367, с указанием на то, что данные возражения противоречат обстоятельствам, установленным в рамках дела № А31-4346/21.

Указанные в кассационной жалобе доводы не опровергают законность и обоснованность принятых по делу судебных актов и правильности выводов судов, а свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными судами обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку. При этом переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 АПК РФ.

Иная оценка заявителем жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов судами нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемых судебных актов, кассационной инстанцией не установлено. Нормы материального права применены правильно.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 13 февраля 2023 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2023 года по делу № А41-55146/22 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

 

Председательствующий-судья

 

А. В. Коваль

Судьи:

 

Е. Ю. Воронина

 

О. А. Шишова