21/2017-139568(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-15448/2017

г. Новосибирск

31 августа 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Зюзина С.Г.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Григорьевой  И.М., рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Гласс Фэктори» к открытому  акционерному обществу «Строительное управление № 9» о взыскании  3196879 рублей неустойки.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с открытого акционерного общества «Строительное  управление № 9» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гласс  Фэктори» 3465242 рубля неустойки; неустойку на сумму неоплаченного  основного долга по ставке 0,1% в день от суммы долга начиная с 01.09.2017  по день фактической оплаты суммы основного долга.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Строительное  управление № 9» в доход федерального бюджета Российской Федерации  40326 рублей государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.Г. Зюзин