5141_10737974  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-45685/22

26 июня 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Захарченко О. П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело поиску общества с ограниченной  ответственностью «СпецПол» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью специализированный застройщик «АльфаСтройИнвест»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки  

встречному иску о взыскании неосновательного обогащения 

 руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

По иску общества с ограниченной ответственностью «СпецПол». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик «АльфаСтройИнвест» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «СпецПол» 89 992,50 руб. неустойки, 8 584 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

По встречному иску общества с ограниченной ответственностью  специализированный застройщик «АльфаСтройИнвест».  

В иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик «АльфаСтройИнвест» в доход федерального бюджета 3 917 руб.  государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья О.П. Захарченко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.03.2023 10:28:00

Кому выдана Захарченко Ольга Петровна