АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, 

<

...>

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 26 января 2026 г. Дело № А40-83787/25-15-685

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Суворовой Е.И. рассматривает в открытом судебном заседании иск

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС НЕФТЕГАЗСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СЕВЕР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустоек за нарушение сроков выполнения работ по Договору на выполнение строительно-монтажных работ с предельной ценой № 7442121/1140Д-СР от 28.02.2022 г. в размере 21 225 409,63 руб.,

по встречному иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВЕР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС НЕФТЕГАЗСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки на основании пунктов 1.1 и 1.2 Приложения 7 к Договору на выполнение строительно-монтажных работ с предельной ценой № 7442121/1140Д-СР ОТ 28.02.2022 в сумме 966226,28 руб., о взыскании расходов по оплате госпошлины в размере 53311 руб. в порядке ст. 132 АПК РФ.

и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО1 по дов. б/н от 13.01.2025, ФИО2 генеральный директор от ответчика – ФИО3 генеральный директор,

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования отклонить. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС НЕФТЕГАЗСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВЕР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) сумму неустойки в размере 966 226,28 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 53 311 руб.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС НЕФТЕГАЗСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ 437 254 руб. государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ: М.А. Ведерников